一级造价师必背知识点

造价管理教材知识点：工期延误 　　①发包人的工期延误。在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润： 　　a.增加合同工作内容;b.改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性;c.发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的;d.因发包人原因导致的暂停施工;e.提供图纸延误;f.未接合同约定及时支付预付款、进度款;g.发包人造成工期延误的其他原因。 　　②承包人的工期延误由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。 　　造价管理教材知识点：暂停施工 　　①承包人暂停施工的责任。增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。 　　②发包人暂停施工的责任。支付合理利润。 　　③暂停施工后的复工。 　　承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担; 　　因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润。 　　造价管理教材知识点：争议的解决方式 　　可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。 　　可在专用合同条款中约定下列一种方式解决： 　　①向约定的仲裁委员会申请仲裁; 　　②向有管辖权的人民法院提起诉讼。 　　造价管理教材知识点：合同价格调整 　　在下述情况发生后30日内，合同双方均有权将调整合同价格的原因及调整金额，以书面形式通知对方或监理人。一方收到另一方通知后15日内不予确认，也未能提出修改意见的，视为已经同意该项价格的调整。合同价格调整包括以下情况： 　　1)法律、国家政策和行业规定发生变化; 　　2)工程造价管理部门公布的价格调整; 　　3)一周内非承包人原因的停水、停电、停气、道路中断等，造成工程现场停工累计超过8小时的(承包人须提交报告并提供可证实的证明和估算); 　　4)发包人根据变更程序中批准的变更估算的增减; 　　5)其他。 　　造价管理教材知识点：预付款抵扣 　　预付款的抵扣方式、抵扣比例和抵扣时间安排，在专用条款中约定。 　　在发包人签发工程接收证书或合同解除时，预付款尚未抵扣完的，发包人有权要求承包人支付尚未抵扣完的预付款。承包人未能支付的，发包人有权按如下程序扣回预付款的余额：(P316下) 　　①从应付给承包人的款项中或属于承包人的款项中一次或多次扣除; 　　②应付给承包人的款项或属于承包人的款项不足以抵扣时，发包人有权从预付款保函(如约定提交)中扣除尚未抵扣完的预付款;(P316下) 　　③应付给承包人或属于承包人的款项不足抵扣且未约定承包人提交预付款保函时，承包人应与发包人签订支付尚未抵扣完的预付款支付时间安排协议书; 　　④承包人未能按上述协议书执行，发包人有权从履约保函(如有)中抵扣尚未扣完的.预付款。 　　造价管理教材知识点：付款时间延误 　　发包人延误付款15日以上，承包人有权向发包人发出要求付款的通知，发包人收到通知后仍不能付款的，承包人可暂停部分工作，视为发包人导致的暂停。 　　发包人的延误付款达60日以上，并影响到整个工程实施的，承包人有权根据合同约定向发包人发出解除合同的通知，并有权就因此增加的相关费用向发包人提出索赔。 　　造价管理教材知识点：索赔款项的支付 　　当支付给承包人的各期工程进度款中不足以抵扣发包人的索赔款项时，承包人应当另行支付。承包人未能支付，可协商支付协议，仍未支付时，发包人可从履约保函(如有)中抵扣。 　　经协商或调解确定的、或经仲裁裁决的、或法院判决的承包人应得的索赔款项，承包人可在当月工程进度款或当期付款计划表的付款申请中单列该索赔款项，发包人应在当期付款中支付该索赔款项。 　　造价管理教材知识点：竣工结算 　　1)提交竣工结算资料。承包人应在根据的约定提交的竣工验收报告和完整的竣工资料被发包人确认后的30日内，向发包人递交竣工结算报告和完整的竣工结算资料。 　　2)最终竣工结算资料。发包人应在收到承包人提交的竣工结算报告和完整的竣工结算资料后的30日内，进行审查并提出修改意见。 　　3)结清竣工结算的款项。发包人应在收到承包人按约定提交的最终竣工结算资料的30日内，结清竣工结算的款项。 　　发包人在承包人提交最终竣工结算资料的90日内，仍未结清竣工结算款项的，承包人可依据争议和裁决的约定解决。 　　造价管理教材知识点：专业分包合同文件的组成 　　合同文件优先解释顺序如下： 　　1)合同协议书; 　　2)中标通知书(如有时); 　　3)分包人投标函或报价书; 　　4)除总包合同价款外的总包合同文件; 　　5)合同专用条款; 　　6)合同通用条款; 　　7)合同工程建设标准、图纸; 　　8)合同履行过程中承包人、分包人协商一致的其他书面文件。 　　造价管理教材知识点：DAB对争端的裁决 　　DAB在收到书面报告后84天内对争端作出裁决，并说明理由。 　　如果合同一方对DAB的裁决不满，则应在收到裁决后的28天内向合同对方发出表示不满的通知，并说明理由，表明准备提请仲裁。 　　如果DAB未在84天内对争端作出裁决，则双方中的任何一方均有权在84天期满后的28天内向对方发出要求仲裁的通知。 　　如果双方接受DAB的裁决，或者没有接规定发出表示不满的通知，则该裁决将成为最终的决定并对合同双方均具有约束力。 　　DAB的裁决作出后，在未通过友好解决或仲裁改变该裁决之前，双方应当执行该裁决。

一、制定学习计划，每天学习2小时想要顺利通过一门考试，每天的复习时间一定要保证。最好是从现状开始备考。造价是一个长期的工程，不是看两天就能过。要保证一次性通过考试，最主要的就是时间一定要保证。不要幻想自己在考试前能够突击学习两个月，每天都是15个小时，这是不现实的，不如现在开始学习，每天学习两小时，到时候能够轻轻松松过造价。2、配合老师课程+讲义在这里有很多人说，教材要改，辅导视频也要改，现在看没有用。我感觉说这种话的人，一般都是外行人说的话，为啥这么说呢？因为造价在怎么改革，造价的人材机管理费利润规费税金是不换的，也就是说基本的内容是不会换的，换的只是一些营改增或者其它一些税率而已。所以现在开始准考看教材和视频也是可以的。目前可以确定的是，计价教材应该是大改的，大家再复习的时候可以适当跳过。3、强化计算能力都说造价工程师难考试很难，为什么难，就是计算量太大了。更何况现在算量和套价更多的是电算，手算的机会就更少了。但是考试的时候，就是一个计算器一个中性笔，就开始你的表演了。对不对？所以提高自己的手算能力，只能平时工作的时候养成提高，而不是寄希望于在考场上的临时发挥。4、利用各种备考资料许多同学从考试复习到上考场，前前后后都是那基本教材加习题册。既没有辅导课程讲义，也没有自己动手整理的重要高频考点。试问你要不是学霸，你凭什么就这样轻松过造价工程师？所以建议找个培训班搞些复习资料，那样子更省心省力

一级造价工程师职业资格考试设《建设工程造价管理》 《建设工程计价》 《建设工程技术与计量》 《建设工程造价案例分析》4个科目。其中，《建设工程造价管理》 《建设工程计价》为基础科目，《建设工程技术与计量》 《建设工程造价案例分析》为专业科目(一级造价工程师考试专业科目为土木建筑工程、安装工程、交通运输工程【公路、水运两个方向，网校是公路方向】和水利工程专业四个专业类别)。一级造价工程师职业资格考试成绩实行4年为一个周期的滚动管理办法，在连续的4个考试年度内通过全部考试科目，方可取得一级造价工程师职业资格证书。免考基础科目的考试成绩有效期为2年。备考的时候大家需要做到一下几点：了解个案分析与其他三科的关系：实际上，案例分析可以看作是一种综合，案例的内容基本上都来源于其他三个科目的基础知识。因此，学习案例，首先要学习理论，不要急着去做大量的案例题，必须系统地掌握其他科目的基本知识，并以此为基础。熟悉考试大纲：从近几年的考试分析中了解到，造价工程师考试中常考的内容和知识点有设计、施工方案的技术经济分析和比较、建设项目财务评价方法、合同、计价和索赔、招标、工程量计算，工程量清单、价值工程等，在学习案例分析时，这些知识考点是必学的，都需要我们熟练掌握。理论与实际运用相结合：虽然考题涉及较多的理论知识，但案例分析考试是综合考察考生对基本概念、原理、程序和方法的掌握程度，以及考察考生运用所学知识解决工作实际问题的能力。因此，对具有实际工作能力和经验的造价人员来说，案例分析考试对他们是非常有帮助的。未做过工程造价的可以向有经验的造价师了解一些具体工作内容，对答题会有一定的启发。造价师考试章节知识点试题归纳整理，考点解析免费看，祝你轻松取证。移动端题库：端题库：