• 回答数

    2

  • 浏览数

    360

李哈尼尼
首页 > 职业资格证 > 造价师书关于停工索赔

2个回答 默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

瑶瑶瑶姚

已采纳
法律分析:1、停工索赔,应该参照你们那里的建设工程造价依据进行赔偿,但必须有监理签过的停工。2、 因发包人或工程师的行为或失误造成停工,给承包人造成损失和(或)导致工期延误的,发包人应赔偿承包人损失(即费用索赔),顺延延误的工期(即工期索赔)。费用索赔内容视不同的停工情况而定,一般可以包括期 人工费;设备费;材料费;保函手续费;贷款利息;保险费;利润;管理费几个方面人工费:包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的损失费等累计。设备费:可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。保函手续费:工程延期时,保函手续费相应增加。3、停工索赔要看是谁的原因造成的,是承包人自己造成的是不能索赔的,是业主原因造成的可以索赔,主要是人员、设备、场地租用等成本费本,但不能包含利润。以上人员、设备及实际停工的起讫时间必须要有监理工程师确认,要保留好相关的资料和图片供相关部门调查,停工索赔必须在规范规定的期限内提出,一般不得超过28天,否则无效。法律依据:《中华人民共和国民法典》 第八百零四条 因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

造价师书关于停工索赔

83 评论(14)

洋洋和洒洒

甲方原因停工索赔范本是:内容里要写清楚,索赔成立理由,索赔的依据,索赔事项概述,索赔项目,索赔计算和索赔说明。与合同对照,工期延误已造成了成本的额外支出或直接工期损失,造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。甲方原因造成的停工索赔要求如下:1、停工索赔,应该参照建设工程造价依据进行赔偿,但必须有监理签过的停工,复工单,一般人员是每天每人15元,管理费是人工费的20%,机械停滞费按机械台班的40%走;2、因发包人或 工程师的行为或失误造成停工,给承包人造成损失和导致工期延误的,发包人应赔偿承包人损失,顺延延误的工期,费用索赔内容视不同的停工情况而定,一般可以包括期人工费,设备费,材料费,保函手续费,贷款利息,保险费,利润,管理费几个方面人工费:包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的损失费等累计。设备费,可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。保函手续费:工程延期时,保函手续费相应增加。《中华人民共和国民法典》第五百八十五条 当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行债务。

341 评论(8)

相关问答