阿尔卑斯1013
2020年一建考试已经结束,我为大家整理了2020年一建考试《建筑实务》考试真题及答案,一起来看看吧!
三、案例分析题(共5题,(一)、(二)、(三)题各20分,(四)、(五)题各30分)。
(一)
【背景材料】
某工程项目部根据当地政府要求进行新冠疫情后复工,按照住建部《房屋市政工程复工复产指南》(建办质(2020)8号)规定,制定了《项目疫情防控措施),其中规定有:
(1)施工现场采取封闭式管理。严格施工区等“四区”分离,并设置隔离区和符合标准的隔离室;
(2)根据工程规模和务工人员数量等因素,合理配备疫情防控物资;
(3)现场办公场所、会议室、宿舍应保持通风,每天至少通风3次,并定期对上述重点场所进行消毒。
项目部制定的《模板施工方案》中规定有:
(1)模板选用15mm厚木胶合板,木枋格栅、围檩;
(2)水平模板支撑采用碗扣式钢管脚手架,顶部设置可调托撑;
(3)碗扣式脚手架钢管材料为Q235级,高度超过4m,模板支撑架安全等级按Ⅰ级要求设计;
(4)模板及其支架的设计中考虑了下列各项荷载:
1)模板及其支架自重(G1);
2)新浇筑混凝土自重(G2);
3)钢筋自重(G3);
4)新浇筑混凝土对模板侧面的压力(G4);
5)施工人员及施工设备产生的荷载(Q1);
6)浇筑和振捣混凝土时产生的荷载(Q2);
7)泵送混凝土或不均匀堆载等附加水平荷载(Q3);
8)风荷载(Q4)。
进行各项模板设计时,参与模板及支架承载力计算的荷载项见表1。
表1参与模板及支架承载力计算的荷载项(部分)
某部位标准层楼板模板支撑架设计剖面示意图如图1。
【问题】
1.《项目疫情防控措施》规定的“四区”中除施工区外还有哪些?施工现场主要防疫物资有哪些?需要消毒的重点场所还有哪些?
2.作为混凝土浇筑模板的材料种类都有哪些?(如木材)
3.写出表1中其他模板与支架承载力计算内容项目的参与荷载项。(如:支架水平杆及节点承载力:G1、G2、G3、Q1)
4.指出图1中模板支撑架剖面图中的错误之处。
【参考答案】
1.(1)生活区、办公区、辅助作业区、材料堆放区。
(2)额温枪、水银体温计、口罩、84消毒液、洗手液、橡胶手套。
(3)门口区域(人脸识别打卡机及楼梯口处)、公共区域(门厅、楼道电梯、会议室、卫生间等区域)、中央空调区(停用)。
2.钢材、木材、竹、铝合金。
3.(1)底面模板承载力:G1、G2、G3、Q2
(2)支架立杆承载力:G1、G2、G3、Q1、Q2
(3)支架结构整体稳定:G1、G2、G3、G4、Q1、Q2、Q3、Q4
4.指出错误之处即可,理由可不写。(参考内容:住房城乡建设部关于发布行业标准《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166-2016)
(1)错误之处1:顶层水平杆步距1800mm。
理由:
1.步距应通过立杆碗扣节点间距均匀设置;
2.当立杆采用Q235级材质钢管时,步距不应大于;
3.当立杆采用Q345级材质钢管时,步距不应大于;
4.对安全等级为Ⅰ级的模板支撑架,架体顶层两步距应比标准步距缩小至少一个节点间距,但立杆稳定性计算时的立杆计算长度应采用标准步距。
(2)错误之处2:立杆底部没有垫板。
(3)错误之处3:立杆间距1800mm。
理由:
立杆间距应通过设计计算确定,并应符合下列规定:
1.当立杆采用Q235级材质钢管时,立杆间距不应大于;
2.当立杆采用Q345级材质钢管时,立杆间距不应大于。
(4)错误之处4:可调托撑螺杆伸出长度680mm。
理由:立杆顶端可调托撑伸出顶层水平杆的悬臂长度不应超过650mm。
(5)没有设置竖向斜撑杆。
理由:模板支撑架应设置竖向斜撑杆,并应符合下列规定:
1.安全等级为Ⅰ级的模板支撑架应在架体周边、内部纵向和横向每隔4m~6m各设置一道竖向斜撑杆;安全等级为Ⅱ级的模板支撑架应在架体周边、内部纵向和横向每隔6m~9m各设置一道竖向斜撑杆(图、图);
2.每道竖向斜撑杆可沿架体纵向和横向每隔不大于两跨在相邻立杆间由底至顶连续设置(图);也可沿架体竖向每隔不大于两步距采用八字形对称设置(图),或采用等覆盖率的其他设置方式。
(二)
【背景材料】
某新建住宅群体工程,包含10栋装配式高层住宅,5栋现浇框架小高层公寓,1栋社区活动中心及地下车库,总建筑面积万m,开发商通过邀请招标确定甲公司为总承包施工单位。
开工前,项目部综合工程设计、合同条件、现场场地分区移交、陆续开工等因素编制本工程施工组织总设计,其中施工进度总计划在项目经理领导下编制,编制过程中,项目经理发现该计划编制说明中仅有编制的依据,未体现计划编制应考虑的其他要素,要求编制人员补充。社区活动中心开工后,由项目技术负责人组织专业工程师根据施工进度总计划编制社区活动中心施工进度计划,内部评审中项目经理提出C、G、J工作由于特殊工艺共同租赁一台施工机具,在工作B、E按计划完成的前提下,考虑该机具租赁费用较高,尽量连续施工,要求对进度计划进行调整。经调整,最终形成既满足工期要求又经济可行的进度计划。社区活动中心调整前的部分施工进度计划如图2。
图2社区活动中心施工进度计划(部分)
公司对项目部进行月度生产检查时发现,因连续小雨影响,D工作实际进度较计划进度滞后2天,要求项目部在分析原因的基础上制定进度事后控制措施。
本工程完成全部结构施工内容后,在主体结构验收前,项目部制定了结构实体检验专项方案,委托具有相应资质的检测单位在监理单位见证下对涉及混凝土结构安全的有代表性的部位进行钢筋保护层厚度等检测,检测项目全部合格。
【问题】
1.指出背景资料中施工进度计划编制中的不妥之处。施工进度总计划编制说明还包含哪些内容?
2.列出图2调整后有变化的逻辑关系(以工作节点表示,如:①→②或②→③)。计算调整后的总工期,列出关键线路(以工作名称表示,如:A→D)。
3.按照施工进度事后控制要求,社区活动中心应采取的措施有哪些?
4.主体结构混凝土子分部包含哪些分项工程?结构实体检验还应包含哪些检测项目?
【参考答案】
1.(1)不妥之处1:施工进度总计划在项目经理领导下编制。
正确做法:施工总进度计划一般在总承包企业的总工程师(单位技术负责人)领导下进行编制。
不妥之处2:社区活动中心开工后,由项目技术负责人组织专业工程师根据施工进度总计划编制社区活动中心施工进度计划。
正确做法:社区活动中心属单位工程,由项目经理组织,在项目技术负责人领导下进行编制。
(2)编制说明的内容还包括:假设条件,指标说明,实施重点和难点,风险估计及应对措施等。
2.(1)变化的逻辑关系:④→⑥;⑦→⑧。(题目并未要求作图,下图可以不用画)
(2)4+3+4+3+2=16天;关键线路:B→E→G→J→P和B→E→G→K→P。
3.当实际进度与计划进度发生偏差时,并没有影响实际进度,在分析原因的基础上应采取以下措施:
(1)制定保证总工期不突破的对策措施。
(2)调整相应的施工计划,并组织协调相应的配套设施和保障措施。
4.(1)主体结构混凝土子分部包括的分项工程有:模板,钢筋,混凝土,预应力,现浇结构,装配式结构等分项工程。
(2)混凝土结构实体检验项目还包括:混凝土强度、结构位置及尺寸偏差以及合同约定项目等。
(三)
【背景材料】
招标文件中内容“投标人为本省一级资质证书的企业,投标保证金万”,投标有效期从3月1日到4月15日。招标人对投标人提出的疑问,以书面形式回复对应的投标人。5月17日与中标人以亿的中标价签订合同。
发包人负责采购的装配式混凝土构件,提前一个月运抵合同约定的施工现场,监理会同施工验收合格。为了节约场地,承包人将构件集中堆放,由于堆放层数过多,导致下层部分构件出现裂缝。两个月后,发包人在承包人准备安装此构件时知悉此事。发包人要求施工方检验并赔偿损失,施工方以材料早到场为由,拒绝赔偿。
施工单位没有隐蔽验收直接施工,监理要求验收。
静压力桩,“先深后浅,先大后小,先长后短,先密后疏”。使用抱箍式方法接桩,接头高出地面。存在部分二类桩。
【问题】
1.招投标过程中的不妥之处?
2.施工方拒绝赔偿的做法是否合理?并说明理由。施工方可获得赔偿几个月的材料保管费?
3.叠合板钢筋隐蔽验收检验项目?材料质量控制还有哪些环节?
4.施工顺序是否正确?静力桩接头不妥之处?桩基分几类?二类桩的特点?
【参考答案】
1.不妥之处1:投标人为本省一级资质证书的企业。
理由:招标人以特定行政区域为中标条件;属于以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。
不妥之处2:投标保证金万。
理由:投标保证金不得超过估算价格的2%且不得超过80万。
不妥之处3:5月17日与中标人以亿的中标价签订合同。
理由:应在投标有效期内签订合同。
不妥之处4:招标人对投标人提出的疑问,以书面形式回复对应的投标人。
理由:招标人对投标人提出的疑问,应以书面形式回复所有投标人。
2.(1)不合理。
理由:发包人提供的材料提前进场承包人应接收并妥善保管。可索要相应的保管费。因承包人保管不善造成的损失由承包人承担。
(2)施工方可获得赔偿1个月的材料保管费。
3.(1)叠合板钢筋隐蔽验收检验项目:钢筋的牌号、规格、数量、位置、间距、箍筋弯钩的弯折角度及平直段长度;钢筋的连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率、搭接长度、锚固方式及锚固长度;预埋件、预留管线的规格、数量、位置。
(2)建筑材料的质量控制主要体现在以下四个环节:材料的采购、材料进场试验检验、过程保管和材料使用。
4.(1)正确。
(2)接头高出地面不妥。
理由:桩接头可采用焊接法,或螺纹式、啮合式、卡扣式、抱箍式等机械快速连接方法。焊接、螺纹接桩时,接头宜高出地面~1m;啮合式、卡扣式、抱箍式方法接桩时,接头宜高出地面1~。
(3)桩基分为四类。
(4)Ⅱ类桩:桩身有轻微缺陷,不影响桩身结构承载力的正常发挥。
(四)
【背景材料】
招标文件里清单钢筋分项综合单价是4433元,钢筋材料暂定价2500元/t,工程量260t。结算时钢筋实际使用250t,业主签字确认的钢筋材料单价是3500元/t,施工单位根据已确认的钢筋材料单价重新提交了钢筋分项的综合单价是元。钢筋损耗率2%。增值税及附加税率。
幕墙分包单位直接将竣工验收资料移交给建设单位。
土方挖运综合单价为25元/m,基坑开挖过程中发现一个混凝土泄洪沟,外围尺寸25×4×4(m),壁厚均为400mm,拆除综合单价为520元/m。
【问题】
1.结算时钢筋的综合单价是多少,钢筋分项的结算价款是多少。
2.分包单位提交竣工验收资料的过程是否正确?竣工验收资料提交流程?
3.列式分析各个因素对结算价款的影响。
4.施工单位就土方挖运可向建设单位索要工程款?
【参考答案】
1.(1)结算时钢筋的综合单价:4433+(3500-2500)×(1+2%)=5453元/t。
(缺少条件:合同约定,如果该种材料实际采购价格与暂估价格不符,以直接在该综合单价上增减材料价差的方式调整)
(2)钢筋分项的结算价款:5453×2500/(1+2%)×(1+)=元。(网上答案×)
(2)钢筋分项的结算价款:5453×250×(1+)=元。
2.不正确。
理由:幕墙分包竣工验收资料应移交给总包单位。由总包移交给建设单位。
3.①计划成本:310×970×(1+)=。
②第一次替换,替换产量:332×970×(1+)=。
③第二次替换,替换单价:332×980×(1+)=。
④第三次替换,替换损耗率:332×980×(1+2%)=。
产量因素对成本的影响:②-①=元。
单价因素对成本的影响:③-②=元。
损耗率对成本的影响:④-③=元。
4.施工单位就土方挖运可向建设单位索要工程款:
[25×4×4-25×(×2)×(×2)]×(520-25)×(1+)=元。
(五)
【背景材料】
某建筑地下2层,地上18层。框架结构。地下建筑面积万m,地上建筑面积万m。某施工单位中标后,由赵佑项目经理组织施工,施工至5层时,公司安全部叶军带队对项目进行了定期安全检查。检查过程依据标准JGJ59的相关内容进行,项目安全总监也全程参加,检测结果如表5-1。
公司安全部门在年初的安全检查规划中按照相关要求明确了对项目安全检查的主要形式,包括定期安全检查,开工,复工安全检查,季节性安全检查等。确保项目施工过程中全覆盖,进入夏季后,公司项目管理部对该项目工人宿舍和食堂进行了检查。个别宿舍内床铺均为2层,住有18人,设置有生活用品专用柜,窗户为封闭式窗户,防止他人进入,通道宽度为米,食堂办理了卫生许可证,3名炊事人员均有健康证,上岗符合个人卫生相关规定。检查后项目管理部对工人宿舍的不足提出了整改要求,并限期达标。工程竣工后,根据合同要求相关部门对该工程进行绿色建筑评价,评价指标中“生活便利”该分值低,施工单位将评分项“出行无障碍”等4项指标进行了逐一分析以便得到改善,评价分值如表5-2
表5-2某办公楼工程绿色建筑评价分值
【问题】
1.写出表5-1中A-E所对应内容(如A:*万m),施工安全评定结论分几个等级,评价依据有哪些?
2.建筑工程施工安全检查还有哪些形式?
3.指出工人宿舍管理的不妥之处并改正。在炊事员上岗期间,从个人卫生角度还有哪些具体管理?
4.列式计算该工程绿色建筑总得分Q,该建筑属于哪个等级,还有哪些等级?生活便利评分还有什么指标?
【参考答案】
1.(1)A:万m,B:100,C:72,D:80,E:优良。
(2)施工安全检查评定结论分为三个等级。
(3)1)优良:分项检查评分表无零分,汇总表得分值应在80分及以上。
2)合格:分项检查评分表无零分,汇总表得分值应在80分以下,70分及以上。
3)不合格:①当汇总表得分值不足70分时;②当有一分项检查评分表为零时。
2.日常巡查、专项检查、经常性安全检查、节假日安全检查专业性安全检查和设备设施安全验收检查。
3.(1)不妥之处1:个别宿舍住有18人。
改正为:每间宿舍居住人员不得超过16人。
不妥之处2:通道宽度为。
改正为:通道宽度不得小于。
不妥之处3:窗户为封闭式窗户。
改正为:现场宿舍必须设置可开启式窗户。
(2)上岗应穿戴洁净的工作服、工作帽和口罩,应保持个人卫生,不得穿工作服出食堂。
4.(1)(400+90+80+75+80+80+100)/10=。
(2)该建筑属于三星级,还有基本级、一星级、二星级。
(3)生活便利评分还有服务设施,智慧运行,物业管理指标。
水之云端
2021年一级建造师考试《工程法规》已经结束,下面是法规多选题真题及答案,希望对各位考生有帮助。
一、多选题
71.关于民事诉讼案件受理的说法,正确的有()。
A.人民法院对于符合起诉条件的,应当在14日内立案,并通知。
B.被告应当在收到起诉状副本之日起15日内提出答辩状
C.诉讼文书必须采取直接送达的方式进行送达
D.专属管辖案件,当事人未提出管辖异议并应诉答辩的,视为。。。管辖权
E.普通程序的审判组织应当采用合议制
答案:BE
72.根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全管理规定》,关于“安管人员”安全生产考核的说法,正确的有()
A.安管人员应当自行申请安全生产考核
B.安管人员”的安全生产考核由国务院住房城乡建设行政主管部门统一颁发合格证书
C.安全生产考核证书的有效期无限制
D.安全生产考核应当向省级人民政府城乡建设主管部门申请
E.安全生产考核证书在全国范围内有效
答案:DE
73.关于节水与水资源利用的说法,正确的有()
A.为提高用水效率,在施工中采用先进的节水施工工艺
B.在非传统水源利用中,施工中非传统水源和循环水的再利用60%
C.为提高用水效率,施工现场喷洒路面、绿化浇灌不宜使用自来水
D.在非传统水源利用中,优先采用中水搅摔养护
E.在非传统水源利用中,有条件的地区和工程应当收集雨水
答案:ACDE
74.在某施工合同履行中,施工企业未及时履行保修义务,建设单位使用不当,双方有同等责任。建筑物毁损的损失为100万元,关于责任承担的说法,正确的有()。
A.应当由施工企业和建设单位各自承担相应责任
B.由施工企业负责维修,建设单位支付50万元
C.应当由施工企业承担全部责任
D.由施工企业负责维修,建设单位支付100万元
E.建设单位另行组织维修的费用全部由施工企业承担
答案:AB
75.建设工程价款优先受偿权行使中,可以优先受偿的工程价款包括()
A.承包人工作人员的报酬
B.承包人实际支付的建筑构配件价款
C.发包人欠付工程价款的利息
D.承包人因发包人违约产生的损失
E.承包人垫资的融资成本
答案:AB
76.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》,下列建筑起重机械不得出租、使用的有()。
A.经检验达不到安全技术标准规定的建筑起重机械
B.属国家明令限制使用的建筑起重机械
C.没有完整安全技术档案的建筑起重机械
D.超过制造厂家推荐的使用年限的建筑起重机械
E.没有齐全有效的安全保护装置的建筑起重
答案:ACE
77.公民、法人或者其他组织提起的下列诉讼中,属于行政诉讼受案范围的有()。
A.认为行政机关滥用行政权力排除或者限制竞争的
B.认为行政机关不依法履行政府特许经营协议的
C.对行政机关的行政指导行为不服的
D.申请行政机关履行保护人身权的法定职责,行政机关拒绝履行的
E.对行政机关针对信访事项作出的复核意见不服的
答案:ABD
78.根据《建筑工程施工许可管理办法》,下列需要办理施工许可证的建设工程有()。
A.工程投资额为20万元的建筑工程
B.按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程
C.建筑面积为500m2的建筑工程
D.抢险救灾及其他临时性房屋建筑
E.依法通过竞争性谈判确定供应商的建筑面积为1000m2的政府采购工程建设项目
答案:CE
79.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》,建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件有()。
A.主要负责人,项目负责人、专职安全生产管理人员经安全生产监督管理部门考核合格
B.建立、健全安全生产责任制,制定完备的安全生产规章制度和操作规程
C.保证本单位安全生产条件所需资金的投人
D.参加工伤保险,为施工现场人员办理意外伤害保险
E.设置安全生产管理机构,按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员
答案:BCE
80.根据《个人所得税法》,下列个人所得中,应当缴纳个人所得税的有()
A.保险赔款
B.稿酬所得
C.国债和国家发行的金融债券利息
D.特许权使用费所得
E.财产转让所得
答案:BDE
81.下列终止劳动合同的情形中,属于用人单位应当向劳动者支付经济补偿的有()。
A.劳动者在试用期间被证明不符合录用条件,用人单位解除劳动合同的
B.未依法为劳动者缴纳社会保险费;劳动者解除劳动合同的
C.劳动者提前30日以书面形式通知用人单位解除劳动合同的
D.用人单位被依法宣告被产的
E.劳动者不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作,用人单位解除劳动合
答案:BDE
82.债务人或者第三人有权处分的下列权利中,可以质押的是(
A.建设用地使用权
B.支票
C.债券
D.可以转让的专利权中的财产权
E.现有的以及将有的应收账款
答案:BCDE
83.根据《标准施工招标文件》“通用合同条款”,关于争议评审机制的说法,正确的有()。
A.采用争议评审的,发包人和承包人应当在开工日后的28天内或争议发生后,协商成立争议评审组
B.合同双方的争议,应当首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告,由评审委员会将副本转交被申请人
C.被申请人在收到评审申请报告副本后的14天内,向争议评审组提交答辩报告,并附证明材料
D.发包人和承包人接受评审意见的,由争议评审组根据评审意见拟定执行协议,经争议双方签字后作为合同的补充文件,并遵照执行
E.除专用合同条款另有约定外,在调查会结束后的14天内,争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审,作出书面评审意见,并说明理由
答案:AE
84.根据《建筑业企业资质管理规定》,建筑业企业资质序列包括()
A.施工总承包资质
B.专业承包资质
C.工程总承包资质
D.专业分包资质
E.施工劳务资质
答案:ABE
85.除行政协议外,关于行政机关的行政行为特征的说法,正确的有()。
A.行政行为是执行法律的行为
B.行政行为具有一定的裁量性
C.行政行为不具有强制性
D.行政机关在实施行政行为时具有单方意志
E.必与行政相对方协商或征得其同意
答案:ABDE
86.关于投标文件的说法,正确的有()
A对未通过资格预审的申请人提交的投标文件,招标人应当签收保存,不得开启
B投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前,可以补充、修改或者撒回已提交的投标文件,并书面通知招标人
C在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件,招标人应当拒收
D投标人提交的投标文件中的投标报价可以低于工程成本
E投标文件应当对招标文件提出的实质性要求与条件作出响应
答案:BCE
87提供产品和服务的企业执行自行制定的企业标准,应当公开的内容有()。
A.产品的功能指标
B.服务的功能指标
C.服务的性能指标
D.产品的性能指标
E.产品的经济指标
答案:ABD
88.当事人对建设工程开工日期有争议的,关于人民法院对开工日期认定的说法,正确的有()。
A.开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期
B因承包人原因导致开工时间推迟的,以开工条件具备的时间为开工日期
C.开工通知发出后,尚不具备开工条件的,以开工条件具备的时间为开工日期
D.开工通知发出前,承包人经发包人同意已已经实际进场施工的,以实际进场施工时间为开工日期
E.发包人或者监理人未发出开工通知,亦无相关证据证明实际开工日期的,以施工许可证载时间为开工日期
答案:ACD
89.根据《生产安全事故应急条例》,生产安全事故应急救援预案制定单位应当及时修订相关预案的情形有()。
A.制定预案所参照的法律、法规、规章、标准发生重大变化的
B.应急指挥机构及其职责发生调整的
C.重要应急资源发生重大变化的
D.安全生产面临的风险发生变化的
E.在预案演练或者应急救援中发现需要修订预案的重大问题的
答案:ABCE
90.关于工程质量检测单位检测的说法,正确的有()。
A.检测报告加盖检测机构公章即可生效
B.检测机构应当单独建立检测结果不合格项目台账
C.检测人员不得同时受聘于两个或者两个以上的检测机构
D.检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后,由工程监理单位归档
E.检测机构可以推荐质量合格的建筑材料
答案:BC
90.根据《房产税暂行条例》,关于房产税的说法,正确的有()
A.房产税在城市、县城、建制镇和工矿区征收
B.房产税由产权所有人缴纳
C.房产税依照房产原值一次减除10%~30%后的余值计算缴纳
D.个人所有非营业用的房产免纳房产税
E.房产税依照房产租金收入计算缴纳的,税率比2%
答案:ABCD
91.根据《建设工程质量管理条例》,监理工程师按照工程监理规范的要求,对建设工程实施监理的形式主要有()。
A.抽检
B.联合验收
C.旁站
D.巡视
E.平行检验
答案:CDE
92.招标人与投标人串通投标的情形有()
A.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人
B.招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息
C.招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便
D.投标人在开标后撤销投标文件,与招标人协商退还投标保证金
E.招标人分别组织投标人踏勘现场
答案:ABC
93.当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同,除法律另有规定或者合同另有约定外,关于该哇题库合同效力的说法,正确的有()。
A.自合同成立时生效
B.自办理物权登记时生效
C.未办理物权登记的,不影响合同效力
D.未办理物权登记的,合同效力待定
E.合同生效,并且当然发生物权效力问别人
答案:AC
94.关于工程重大安全事故罪的说法,正确的有()
A.该犯罪是单位犯罪
B.该犯罪的客观方而表现为违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故
C.该犯罪的犯罪主体包括勘察单位
D.该犯罪的法定最高刑为20年
E.该犯罪应当对直接责任人员并处罚金
答案:ABE
95.根据《建设工程质量管理条例》,属于建设工程竣工验收应当具备的条件有()
A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容
B.有健全的财务管理档案
C.有完整的技术档案和施工管理资料
D.有监理单位出具的竣工验收报告
E.有施工企业签署的工程保修书
答案:ACE
96.根据《关于印发起重机械、基坑工程等五项危险性较大的分部分项工程施工安全要点的通知》,关于基坑工程施工安全要点的说法,正确的有()
A.基坑工程施工企业必须具有相应的资质和安全生产许可证
B.基坑工程必须按照规定编制、审核专项施工方案、并组织专家论证
C.基坑周边施工材料、设施或者车辆荷载严禁超过设计要求的地面荷载限值
D.基坑周边应当按要求采取临边防护措施,设置作业人员上下专用通道
E.基坑施工必须采取基坑内外地表水和地下水控制措施,防止出现积水和漏水漏沙
答案:ACDE
97.有效仲裁协议必须同时具备的内容有()
A.仲裁地点
B.请求仲裁的意思表示
C.仲裁事项
D.选定的仲裁委员会
E.仲裁庭组成
答案:BCD
98.有效仲裁协议必须同时具备的内容有()
A.仲裁地点
B.请求仲裁的意思表示
C.仲裁事项
D.选定的仲裁委员会
E.仲裁庭组成
答案:BCD
99.根据《民法典》,得利人没有法律根据取得不当利益,受损失的人不得请求得利人返还取得的利益的情形有()。
A.得利人已经将取得的利益无偿转让给第三人的
B.得利人不知道且不应当知道取得的利益没有法律根据取得的利益尚存在的
C.为履行道德义务进行的给付
D.债务到期之前的清偿
E.明知无给付义务而进行的债务清偿
答案:CDE
100.关于融资租赁合同当事人的权利义务的说法;正确的有()
A.出租人根据承租人对出卖人、租赁物的选择订立的买卖合同,未经承租人同意,出租人可以直接变更与承租人有关的合同内容
B.承租人经催告后在合理期限内仍不支付租金的,出租人荣胜只能请求支付全部租金,不能解除合同
C.出租人、出卖人、承租人可以约定,出卖人不行买卖合同义务的,由承租人行使索赔的权利
D.出卖人未按照约定交付标地物,经承租人或者出租人催告后在合理期限内仍未交付的,承租人可以拒绝受领出卖人向其交付的标地物
E.融资租赁合同因租赁物交付承租人后意外毁损、灭失等不可归责于当事人的原因解除的,出租人无权请求承租人给予补偿
答案:CD
优质考试培训问答知识库