二级建造师停工费谁承担

停工索赔，应该参照你们那里的建设工程造价依据进行赔偿，但必须有监理签过的停工， 因发包人或工程师的行为或失误造成停工，给承包人造成损失和(或)导致工期延误的，发包人应赔偿承包人损失（即费用索赔），顺延延误的工期（即工期索赔）：费用索赔内容视不同的停工情况而定，一般可以包括期 人工费；设备费；材料费；保函手续费；贷款利息；保险费；利润；管理费几个方面人工费：包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的损失费等累计。设备费：可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。保函手续费：工程延期时，保函手续费相应增加。 停工索赔要看是谁的原因造成的，是承包人自己造成的是不能索赔的，是业主原因造成的可以索赔，主要是人员、设备、场地租用等成本费本，但不能包含利润，以上人员、设备及实际停工的起讫时间必须要有监理工程师确认，要保留好相关的资料和图片供相关部门调查，停工索赔必须在规范规定的期限内提出，一般不得超过28天，否则无效。这个是工程造价里索赔的知识：1、首先，甲方是否有明确的文件，是否写明从什么时候起停工。2、如果停工时间较长的话，你的施工技术人员是得不到工资赔偿的，他们应该退场。3、应建设单位要求留守的保安、管理人员可以计工资。4、可以自行的设备如汽车等，得不到停滞补偿，因为你可以移到别的工地。5、塔吊、脚手架可按租赁费用计补偿。

建筑公司补贴给甲方么?不用补贴直接不给结工程款不得了 照合同来呗

回答 您好，我是平台合作律师，已经收到了您的问题，很高兴为您服务。 由于甲方原因造成工程停工，贵司可要求工期索赔和费用索赔（窝工费等） 索赔的流程内容很多，从网上复制给你看毫无意义，我直接给你一个参考资料附在回答的最后面，请自行查阅。 附：如果最终还是无法解决问题，你们可按照合同约定的争议解决方式解决问题（通常合同会约定出现争议后的解决方式是法院诉讼还是仲裁方式） 建议你可以要求甲方赔偿的呢 提问 问一下，：我存包矿山，因甲方环保证没有办好停工一年了，可以要求甲方赔偿吗 回答 可以要求的啊 误工费一般是120元一天。误工费需要根据受害人的误工时间和收入状况确定。有固定收入的，误工费按照实际减速少的收入计算固定收入的，按照其最后三年的平均收入计算。受害人不能举证证明其最近三年的平均收入状况的，可以参照受诉法院所在地或事故发生地相同或者相近行业上一年度职工的平均工资计算。 提问 这个怎么算呢 花了钱就是这样回答一下啊 回答 不好意思呀，我们这边是文字咨询哦，不提供计算的。您可以把您的问题具体的打字过来，我给您分析的哦 误工费的计算公式 误工费=误工收入（年/月/日）×误工时间 对关于误工费的计算方法问题的答复 根据《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第二十条的规定，误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定，误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。 就你来信中所提的问题，主要涉及到误工费的计算方法，根据《侵权责任法》和上述司法解释的规定，误工费赔偿的是受害人因治疗期间所产生的误工损失。 如果误工期间仅计算工作日，则应以工作日的工资收入为标准；如果误工期间包括休息日，则应以包括休息日在内的平均工资为标准。 你可以自己计算 提问 这个是安我一个人的赔偿吗，但我是存包矿山的啊 回答 我说了 由于甲方原因造成工程停工，贵司可要求工期索赔和费用索赔（窝工费等） 索赔的流程内容很多，从网上复制给你看毫无意义，我直接给你一个参考资料附在回答的最后面，请自行查阅。 要求甲方赔偿的情况 提问 是安矿山一年的总收入来算不是 回答 是的，您的理解是对的 误工费=误工收入（年/月/日）×误工时间 对关于误工费的计算方法问题的答复 根据《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第二十条的规定，误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定，误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。 提问 谢谢知道了 回答 好的，祝您生活愉快 更多28条 

要看是什么原因造成的停工。

不知道你是否与甲方签订合同，合同是否按2006年国家建设工程施工合同（范本）形式签订的，如果是的话，应该有相关的条款说明你在这种情况下的双方责任。如果你没有签订合同，或合同相当简陋的，那就根据实际情况来判断了，不过建议你尽快找律师帮忙了。

这笔费用很难计算，也很难索赔成功，停工是指停工后最开工还是停后不建了，如果是后者这笔费用很难计算，也很难索赔成功，人工就算窝工费，机械按实际闲置台班套定额台班费。如果是停工一段时间后，又开工，你就算这段时间内机械闲置台班费，人工窝工费，按实能列多少就列多少，然后协商解决。