丁锋8934
一、单项选择题(共60题,每题1分。每题的备选项中,只有一个最符合题意) 1、取得二级建造师资格证书的李某因故未能在3年内申请注册,3年后申请注册时必须( B ) A重新取得资格证书 B提供达到继续教育要求的证明材料 C提供新的业绩证明 D符合延续注册的条件 2、甲省建筑公司在乙省承包了一项工程《甲省建筑市场管理条例》于《甲省建筑市场管理条例》发生冲突,应如何适用?( B ) A适用《甲省建筑市场管理条例》 B适用《甲省建筑市场管理条例》 C由国务院裁定适用哪一个 D当事人自由协商适用哪一个 3、没有代理权、超越代理权或者代理权终止后的行为,只有经过被代理人的追认,被代理人才承担民事责任。未经追认的行为,由( C )承担民事责任。 A被代理人 B代理人 C行为人 D法人 4、根据《专利法》第6条第1款的规定,执行本单位的任务或者主要是利用本单位物质技术条件所完成的发明创造为( A )发明创造,该发明创造申请专利的权利属于该单位。 A职务 B组织 C集体 D部门 5、甲施工单位欠乙材料供应商3万元,约定2004年5月1日还款。但到2004年6月1日,甲仍未还钱。2004年7月3日乙向甲要账,乙向甲口头表示同意延期还款。此行为的法律效果是 ( A ) A引起诉讼时效的中断 B引起诉讼时效的中止 C引起诉讼时效的延长 D改变法律时效期间 6、下面关于抵押物的说法,正确的是(A) A可以以正在建造的建筑物抵押,抵押权自登记时设立 B可以以正在建造的建筑物抵押,抵押权自签订抵押合同时设立 C可以以正在建造的建筑物抵押,抵押权自建筑物竣工验收时设立 D不可以以正在建造的建筑物抵押。 7、由于某项目建设涉及拆迁,按照《建筑工程施工许可管理办法》的规定,在申领施工许可证前,拆迁工作( D ) A必须全部完成 B所需求的补偿安置资金全部到位 C应完成50%以上 D进度已满足施工的要求 8、某建设单位于2009年3月20日领到工程施工许可证后,因故不能按规定期限开工而申请延期,通过申请延期所持工程施工许可证的有效期最多可延长到2009年( D )为止。 A7月19日 B8月19日 C9月19日 D12月19日 9、甲、乙两家同意专业的工程承办公司,其资质等级依次为一级、二级。两家组成联合体,共同投标一项工程,为此,该联合体的资质等级应为( B ) A以甲公司的资质为准 B以乙公司的资质为准 C由主管部门重新评定 D以该工程所要求的资质为准 10、某工程监理咨询公司中标获得某市长途汽车中心站工程的监理业务,在熟悉施工图时,监理工程师发现站房候车区部分大梁的配筋不符合建筑工程质量标准,不能满足结构安全性要求。对此,工程监理人员根据自己的权限和义务,应当( D ) A要求施工方改正 B通知设计方改正 C通知建设方修改设计 D报告建设方要求设计方改正 11、下列关于投标文件的补充、修改于撤回的说法,正确的是( A ) A对投标文件的补充、修改于撤回,应该在投标截止日期之前进行 B对投标文件的补充、修改于撤回,应该在投标有效期之前进行 C在投标有效期内进行的补充、修改的内容作为投标文件的组成部分 D在投标截止日期之前,投标人应该电话通知招标人撤回投标文件。 12、根据我国《招标投标法》的有关规定,下列选项中不符合开标程序的是( C ) A开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行 B开标地点应当为招标文件中预先确定的地点 C开标由招标人主持,邀请部分投标人参加 D开标时都应当众予以拆封、宣读 13、招标文件应当规定一个适当的投标有效期,以保证招标人有足够的时间完成评标和与中标人签订合同。在此时间内,投标人有义务保证投标文件的有效性。投标有效性的起始计算时间为( A ) A投标人提交投标文件截止之日 B招标人确定评标之日 C投标人接到招标文件之日 D招标文件开始发出之日 14、甲、乙施工单位组成投标联合体参与某项目得投标,联合体投标时按招标文件的要求提交投标保证金5万元,该联合体收到中标通知书,但尚未与招标人签订合同。此时甲、乙认为该项目盈利太少,于是决定放弃该项目,则下列说法正确的是( D ) A因未给招标人造成损失,5万元投标保证金应予以退还 B因未签订合同,5万元投标保证金应退还一半 C甲乙施工单位对此应承担违约责任 D甲乙施工单位对此应承担缔约过失责任。 15、甲建设单位委托乙施工单位进行工业厂房建设,乙施工单位组成项目经理部,任命李强为项目经理。该项目部的材料管理员王亮的工伤保险费的缴纳者是( B ) A甲建设单位 B乙施工单位 C李强 D王亮 16、某企业的主要负责人,未履行《安全生产法》规定的安全生产管理职责,并且工程犯罪,被追究刑事责任。依据我国《安全生产法》的规定,该负责人自刑法执行完毕之日起,不得担任任何生产经营单位的主要负责人的时限是( D ) A2年内 B3年内 C4年内 D5年内 17、某道路施工中发生边坡滑坡事故,20人被埋,经抢救15人生还,5人死亡。该事故属于( C ) A特别重大事故 B重大事故 C较大是个 D一般事故 18、工程监理单位在实施监理过程中,发现存在安全事故隐患,且情况严重的,应当( C ) A要求施工单位整改 B要求施工单位暂时停止施工 C要求施工单位暂时停止施工,并及时报告建设单位 D及时向有关主管部门报告 19、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,施工单位中负有“楼市安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程”安全责任的人员是( A ) A项目负责人 B技术负责人 C主要负责人 D专职安全生产管理人员 20、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,由施工单位对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制的专项施工方案,实施前应当由( D ) A施工单位技术负责人、专业监理工程师签字 B施工单位技术负责人、建设单位负责人签字 C建设单位技术负责人、总监理工程师签字 D施工单位技术负责人、总监理工程师签字 21、企业的安全生产许可证有效期满前,应向原发证机关办理延期手续。该手续的办理期限是其安全生产许可证期满前 ( B ) A1个月 B3个月 C6个月 D12个月 22、根据《房屋建筑工程质量保修办法》的规定,一下属于保修范围内的是( A ) A1个采暖期、供冷期内供热与供冷系统的施工质量缺陷 B因使用不当造成的质量缺陷 C第三方造成的质量缺陷 D不可抗力造成的质量缺陷 23、建筑工程质量的缺陷责任期从实际通过竣(交)供验收之日起计。如果由于发包人原因导致工程无法按规定期限inxing竣(交)工验收的,在承包人提交竣(交)工验收报告( B )天后,工程自动进入缺陷责任期。 A 30 B 90 C 120 D 150 24、某高校的图书馆工程,甲是总承包单位,甲经过业主同意将该图书馆的玻璃幕墙的安装分包给乙施工单位,乙在施工过程中出现了质量事故。则该高校可要求( D ) A甲承担责任 B乙承担责任 C甲和乙承担连带责任 D甲和乙与自己分担责任 25、属于《产品质量法》规范的产品是( D ) A建筑工程 B施工单位自有材料 C施工单位自制的用于工程建设的建筑构配件 D施工单位外购的设备 26、某项目建设过程中,发、承包双方就有关建设工程标准的执行问题有不同理解,对此问题下列各项观点中正确的是( A ) A在承包合同中双方约定的内容不低于强制标准的规定 B若强制性标准未在承包合同中约定,则对承包方不具约束力 C因推荐行标准属资源执行,所以对承包合同中的推荐性标准可以不执行 D因发包方坚持要求承包方执行强制性标准而增加的成本应由发包方承担 27、下列关于噪声污染的说法中,错误的是( D) A在高校附近,禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业 B因燃气管道抢修、抢险作业,可以在夜间连续作业 C环境影响报告书中,应当有该建设项目所在地单位和居民的意见 D建设工程必须夜间施工的,施工单位应在开工15日以前向建设主管部门申报。 28、处于人口密集区的施工现场,禁止( B ) A向大气排放含有毒物质的废气 B焚烧沥青 C向大气排放粉尘 D适用产生恶臭气体的物质 29、按照合同约定由建设单位采购墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备的,建设单位应当保证其符合( A )要求 A施工图设计文件 B国家标准 C企业标准 D施工单位 30、关于消防设计图纸的审核,应由( A )将消防设计图纸报送公安消防机构审核。 A建设单位 B设计单位 C施工单位 D监理单位 31、按照国家工程建筑消防技术标准进行消防设计的建筑工程竣工时,必须经( C )进行消防验收。 A建设行政主管部门 B监理单位 C 公安消防机构 D设计单位 32、《劳动法》规定,不得安排未成年工从事矿山井下、有毒有害、国家规定的( D )体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。 A第一级 B第二级 C第三级 D第四级 33、依据《劳动争议调解仲裁法》的规定,当事人向劳动争议仲裁委员会申请劳动争议仲裁的时效是( C ) A三个月 B六个月 C一年 D二年 34、下列关于劳动仲裁原则表述正确的是( B ) A或裁或审原则,即对于提请仲裁的案件,人民法院无权受理;人民法院已受理的案件,劳动仲裁无权仲裁。 B劳动仲裁实行一次裁决原则,即指一个裁级一次裁决,一次裁决即为终局裁决。 C资源仲裁原则,申请劳动仲裁需要双方签署劳动仲裁协议,资源交由仲裁机构裁决。 D合议原则,指仲裁庭裁决劳动争议案件,实行少数服从多数的原则,不能形成多数意见的,由仲裁委员会作出最终决定。 35、2005年2月1日小李经面试后合格并与某建筑公司签订了为期5年的用工合同,并约定了试用期,则试用期最迟至( C ) A2005年2月28日 B2005年5月31日 C2005年8月1日 D2006年2月1日 36、工人小韩与施工企业订立了1年期的劳动合同,在合同履行过程中小韩不能胜任本职工作,企业给其调整工作岗位后,仍不能胜任工作,其所在企业决定解除劳动合同,需提前( C )日以书面形式通知小韩本人。 A10 B15 C30 D60 37、甲、乙两人在某建筑公司的工地工作。某日上班时,甲因疏忽大意,操作不当致乙右臂伤残。有关该事件的下列表述中,正确的是( A ) A即使乙不能从事原来的工作,也不能由建筑公司另行安排工作,建筑公司仍不得解除与乙的劳动合同 B乙所受损失应向甲要求赔偿 C建筑公司因此解除与乙的劳动合同,应当提前30日以书面形式通知乙方 D建筑公司在对乙方作出相应经济赔偿的前提下可以解除与乙的劳动合同 38、甲公司聘用王某为推销员,合同仅约定了试用期为6个月。王某在试用期怀孕完不成任务,甲公司作出解除与王某的劳动合同的行为,下列选项中表述正确的是( D ) A由于在试用期内,甲公司可以随时解除劳动合同 B由于王某不能胜任工作,甲公司应提前30日通知王某,解除劳动合同 C甲公司可以支付王某一个月工资后解除劳动合同 D由于王某在怀孕期间,所以甲公司得解除劳动合同。 39、根据《劳动合同法》,劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立( A )的劳动合同。 A二年以上固定期限 B二年以上的临时性 C无固定期限 D一年以上固定期限 40、施工单位应将本单位在工程施工过程中行程的施工文件,立卷后向( C )移交。 A建设行政主管部门 B城建档案馆 C建设单位 D监理单位 41、某建筑安装公司刚成立,准备未来几年在外方设立分公司,关于税务登记,下列表述中,正确的是( C ) A在外地设立分公司无需办理税务登记 B在办理营业执照之前30日内办理税务登记 C领取营业执照之后30日内办理税务登记 D应当先办理税务登记才能办理营业执照 42、甲在街道旁开车逆行,迫使骑车人为躲避甲而跌入承包商赵某挖的尚未设置保护措施和警示标志的坑中。对于乙所蒙受的损失( D ) A只能由甲承担责任 B只能由赵某承担责任 C由甲和赵某各自承担责任 D由家和赵某承担连带责任 43、某工程施工中出现重大安全事故,建设主管部门对有关监理公司作出的行政处罚不能包括( D ) A罚款 B吊销资质证书 C责令停工 D行政处分 44、承包某楼盘施工的甲公司在施工中偷工减料,降低工程质量标准,结果造成3人死亡的安全事故。对甲公司的行为应当( C ) A按重大责任事故最论处 B按重大劳动安全事故最论处 C按工程重大安全事故最论处 D按意外事件处理 45、某建筑工程公司在施工中泄露了业主方的一些技术秘密,其行为违反了《合同法》中的( D ) A平等原则 B资源原则 C公平原则 D诚实信用原则 46、李某向王某发出了订立某项合同的要约,要求王某11月10日前答复。王某于11月15日答复合同条件,可择日签订合同。王某同意订立合同的行为应视为( B ) A B新要约 C要约邀请 D缔约过失 47、被确认没有效力的合同中的( D )条款是具有效力的。 A违约责任 B数量和质量 C付款方式 D解决争议 48、甲公司授权其采购员去采购乙公司的某产品100件,采购员拿着甲公司的空白合同与乙公司订立了购买200件某产品的合同,由此发生纠纷后,应当采取的处理方式是( D ) A甲公司支付200件产品的货款 B甲公司可以向乙公司无偿退货 C由乙公司交付100件产品,甲公司支付相应的货款 D由乙公司交付200件产品,甲公司支付相应的货款。 49、按照《合同法》规定,如果价款和报酬不明确,合同履行中应按( B ) A订立合同时履行地的政府定价 B订立合同时履行地的市场价格 C履行合同时履行地的政府定价 D 履行合同时履行地的市场价格 50、某工程合同约定2008年12月15日竣工,并与1个月内交付使用。但施工过程中由于承包方管理不善的原因,造成工程可能会拖期2个月。发包方在约定的竣工日期后1个月时,未经验收直接使用和占有了该工程。因此,该工程的竣工日期为( B ) A2008年12月15日 B2009年1月15日 C2009年2月15日 D2009年3月15日 二、多项选择题(20题,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得分) 1、按照《注册建造师执业管理办法(试行)》的规定,允许担任施工项目负责人的注册建造师在其承建的建设项目竣工验收或移交项目手续办结前变更注册单位的情况有( ABD ) A发包方同意更换项目负责人 B发包方与该注册建造师受聘企业已解除承包合同 C该注册建造师的受聘企业聘用了新的项目经理 D因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人 E因发包人原因致使工程项目停工超过100天 2、宪法赋予了公民监督国家机关及其人员活动的权利,其内容包括(ACE) A批评建议权 B言论自由权 C检举控告权 D选举权 E申诉权 3、著作权法保护的对象是作品著作,根据《著作权法》及其实施条例的规定,作品的种类有很多种,其中,在工程建设领域较为常见的,除文字作品外,还包括(ABCE ) A美术作品 B建筑作品 C图形作品 D音乐作品 E模型作品 4、某工程项目的施工总包单位欲分包工程,依据法律法规不能实施的行为有(BCDE) A经建设单位认可将其中的部分工程分包给具有相应资质的分包单位 B将其承包的全部建筑工程肢解以后分别发包给他人 C将其中的主体结构工程分包给乙公司 D按建设单位制定将其中的部分工程再分包给丁公司 E默认丙公司将其承包工程中的部分工程再分包给丁公司 5、按照《建筑法》的规定,建设单位应当在实施建筑工程监理前,将(ADE)书面通知被监理的建筑施工企业。 A监理的内容 B监理规划 C监理的费用 D委托的工程监理单位 E 监理权限 6、在下列情况下,投标保证金将被没收的有(ACD) A投标人在投标有效期内撤回其投标文件 B投标人在投标截止日期内撤回其投标文件 C中标人未能在规定期限内提交履约保证金 D中标人未能在规定期限内签署合同协议 E投标人所投的标为废标 7、我国《安全生产法》规定,生产经营单位的临时聘用的从业人员所享有的安全生产权限有(ABC) A有权了解其作业场所和工作岗位危险防范措施 B有权了解其作业场所和工作岗位危险防范措施 C有权了解其作业场所和工作岗位事故应急措施 D遵守安全生产操作规程 E向安全生产管理人员报告安全事故隐患 8、根据《建设工程安全生产管理条例》规定,下列说法正确的有(ABD) A建设单位不得向有关单位提出影响安全生产的违法要求 B监理单位应当审查专项施工方案 C工程监理单位对建设工程安全生产不承担责任 D总承包单位应当自行完成建设工程主体结构的施工 E分包单位只接受总承包单位的安全生产管理 9、施工单位必须监理、健全施工质量的检验制度,严格工序管理,做好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前,施工单位应当通知(AB) A建设单位 B建设工程质量监督机构 C安全生产监督管理部门 D勘察单位 E设计单位 10、环境噪声污染,是指所产生的环境噪声超过国家规定的环境噪声排放标准,丙干扰他们的正常生活、工作和学习的现象。与工程建设有关的环境噪声主要有( BC ) A工业生产造影 B建筑施工噪声 C交通运输噪声 D社会服务噪声 E社会生活噪声 11、某施工企业的下列做法中,不符合《劳动法》规定的有(ABC) A某女工因休产假时间过长,达5个月之久,单位因此而将其除名 B工人刘某被怀疑参与一起恶性案件,单位随即解除了与他的劳动合同 C因试用期考核未通过,单位通知郑某第二天就不要上班了 D孙某因患职业病而就医,不能继续工作,单位遂将其辞退。 E某职工因交通事故受伤,不能胜任原岗位工作,将其调转到传达室收发信件。 12、有下列(BDE)情形之一的,劳动者可以随时通知用人单位解除劳动合同。 A用人单位管理人员违章指挥 B在试用期内 C用人单位濒临破产 D用人单位未按照劳动合同约定提供劳动条件的 E用人单位未按照劳动合同约定支付劳动报酬的 13、建筑企业甲公司注册登记成立后,经有关部门批准,向社会公开招聘人员。在甲公司与被录用人员张某订立的劳动合同中,下列(ABE)情形不符合劳动法的规定。 A劳动合同约定试用期为1年 B在试用期内,张某不得通知甲公司解除劳动合同 C在试用期内,张某被证明不符合录用条件,甲公司可随时解除劳动合同 D张某如被依法追究刑事责任,甲公司可以随时解除劳动合同 E张某如患精神病,甲公司可以随时解除劳动合同 14、下列行政处罚中,可以适用听证程序的有(ABE) A行政机关作出吊销某建筑公司资质证书的处罚 B工商机关作出较大数额罚款的处罚 C行政机关作出的警告处罚 D交通管理机关作出的暂扣该公司司机驾驶执照的处罚 E工商机关作出责令停业整顿的处罚 15、大地公司应业主投标邀请,发出投标文件后,下列会使其投标文件失效的行为有(ABD) A又发出撤回通知,且通知先于投标文件到达招标人 B又发出撤回通知,且通知与投标文件同时到达招标人 C又发出撤回通知,且通知迟于投标文件到达招标人 D又发出撤销通知,且通知在招标人发出中标通知书之前到达招标人 E招标人开标后,大地公司的投标文件尚未被评标组推荐。 16、根据《合同法》规定,下列免责条款无效的有(BDE) A因过失造成对方财产损失的 B造成对方人身伤害的 C因伟业造成对方财产损失的 D故意造成对方财产损失的 E因重大过失造成对方财产损失的 17、发包人为按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款,发包人逾期不支付,承包人可以(BC) A将工程直接拍卖 B与发包人协商将工程折价 C向人民法院申请将工程依法拍卖 D向仲裁机构申请将工程依法拍卖 E将工程直接占有 18、某建筑工程施工合同履行过程中,出现了发包方拖延支付工程款的违约情况,则承包方要求发包方承担违约责任的方式可以有(AD) A继续履行合同 B提高价格或报酬 C 要求发包方提前支付所有工程款 D可以要求发包方支付逾期利息 E要求发包方降低工程质量标准 19、建设工程民事纠纷的处理方式包括(ABDE) A行政调解 B仲裁调解 C行政复议 D诉讼 E和解 20、下列解决纠纷的文书中,具有强制约束力、可以作为执行依据的法律文书包括(BCDE) A当事人自愿达成的和解协议 B仲裁调解书 C公证债权文书 D民事判决书 E民书裁定书
慧慧在济南
您好,考试100题库软件是国内在线学习教育智能学习平台,专注于一级建造师,二级建造师,消防工程师,医学类等视频课程、题库、名师答疑等整个备考周期的培训。上面有免费的章节练习,模拟试题、历年真题!还有高质量的VIP题库。题库介绍01分章节练习题根据教材对应的章节整理题目,您可以根据自己的学习进度对应练题。02自动收录错题做错的题中会自动收录到【错题】中,随时轻松找到。03在线实时更新题库每年更新,紧跟考试趋势,再也不怕超纲考点。只要在有效期内,都能享受免费更新!04移动智能学习手机电脑都能刷题,同步学习记录,随时随时学,超适合碎片化时间备考!一键同步,电脑、平板、手机多终端同步练习错题、收藏、答题记录等一键同步,满足您在不同设备的答题需求,可随时随地开启考前练习,助你轻松通过考试。特别是考试100的VIP题库,从命题规律和角度出发,覆盖考点全面,帮助考生学习、巩固知识点、查漏补缺的高质量习题集。以历年高频考点为主,让考生真正理解和确实掌握考试中的知识要点和答题重点,考前冲刺效果超赞!
hanzhe2013
二级造价工程师职业资格考试设《建设工程造价管理基础知识》《建设工程计量与计价实务》2个科目。其中,《建设工程造价管理基础知识》为基础科目,《建设工程计量与计价实务》为专业科目。大立教育小编提醒,具有以下条件之一的,参加二级造价工程师考试可免考基础科目:(一)已取得全国建设工程造价员资格证书;(二)已取得公路工程造价人员资格证书(乙级);(三)具有经专业教育评估(认证)的工程管理、工程造价专业学士学位的大学本科毕业生。申请免考部分科目的人员在报名时应提供相应材料。
小宝151205
单项选择题 1.甲欠乙10万元,丙欠甲10万元,均已届清偿期;甲一直不行使对丙的10万元债权,致使其自身无力向乙清偿10万元债务;则以下表述正确的是(C)。 A.乙只能向甲要求偿还债务 B.乙不可以代位行使甲对丙的债权 C.乙可以代位行使甲对丙的债权 D.乙在任何情况下都可以要求丙代甲偿还债务 2.当事人双方就消灭有效合同达成意思表示一致的,称为(A)。 A.协议解除 B.约定解除 C.法定解除 D.协商解除 3.根据《合同法》的规定,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担的违约责任不包括(B)。 A.继续履行 B.违约金 C.赔偿损失 D.采取补救措施 4.连带责任保证的保证人与债权人未约定保证期间的,债权人有权自主债务履行期届满之日起(C)个月内要求保证人承担保证责任。 5.民事诉讼是由法院代表国家行使审判权解决民事争议,这体现了民事诉讼(A)的特征。 A.公权性 B.强制性 C.程序性 D.法定性 6.根据《民事诉讼法》的规定,因合同纠纷提起的诉讼,由(D)人民法院管辖。 A.合同签订地 B.原告住所地 C.标的物所在地 D.合同履行地 7.人民法院对原告的起诉情况进行审查后,认为符合起诉条件的,即应在(C)日内立案,并通知当事人。 8.当事人、利害关系人提出书面异议的,人民法院应当自收到书面异议之日起(C)日内审查,理由成立的,裁定撤销或者改正;理由不成立的,裁定驳回。 9.甲因房屋质量问题与乙房地产公司发生纠纷,根据《民事诉讼法》的规定,本案应当由(B)人民法院管辖。 A.合同备案地 B.房屋所在地 C.甲住所地 D.乙房地产公司注册登记地 年4月10日,甲某人为行政机关作出的具体行政行为侵犯其合法权益并提起了诉讼;2010年5月1日,人民法院作出了一审判决;2010年5月7日,甲某收到判决书。如甲某不服人民法院第一审判决的,应当在(C)前向上一级人民法院提起上诉。 年5月15日 年5月17日 年5月22日 年6月7日 单项选择题 1.( )从订立时起就没有法律约束力。 A.因重大误解而订立的合同 B.在订立合同时显失公平的合同 C.损害社会公共利益的合同 D.一方以欺诈手段使对方在违背真实意思的情况下订立的合同 参考答案:C 解析:“损害社会公共利益的合同”属于无效合同,从订立时起就没有法律约束力 2.按照我国合同法)规定,由于合同当事人一方缺乏经验造成重大误解,而订立了损害自己利益的合同,则该当事人可以( )。 A.请求人民法院变更该合同 B.拒绝履行合同,宣布无效 C.请求行政主管部门撤销该合同 D.请求行政主管部门变更该合同 参考答案:A 解析:属于可撤销或变更合同,故可请求人民法院或仲裁机构变更或撤销该合同。 3.一个合同被确认为无效合同,双方约定的违约金为2万元,双方各有1万元的经济损失,甲、乙双方都有过错,但甲方是主要过错方(75%过错),损失承担应为() A.各自承担自己的损失 B.甲方赔偿乙方1万元的损失 C.甲方赔偿乙方万元的损失 D.甲方赔偿乙方2万元的损失 参考答案:C 解析:合同被确认为无效,自签订之时起就无效,故违约金条款无效。合同无效或被撤销后,因该合同取得的财产,按缔约过失责任处理,应当予以返还;不能返还的或者没有必要返还的,应折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失,双方都有过错的,应当各自承担相应的责任。因此,甲方赔偿乙方万元的损失。 4.《合同法》规定,()为无效合同。 A.一方以欺诈、胁迫手段订立的合同 B.在订立合同时显失公平的合同 C.恶意串通,损害国家、集体或第三人利益的合同 D.违反法律、行政法规的强制性规定的合同 E.因重大误解而订立的合同 参考答案:CD 解析:合同的订立涉及到第三方(违法,公共利益或其他第三者)利益的损害,则合同无效。 5.合同被仲裁机构裁决撤销后,追究合同相对人应承担责任的起始时间是从()之日开始。 A.合同订立 B.合同开始履行 C.一方向仲裁机构申请撤销合同 D.仲裁机构裁定为可撤销合同 参考答案:A 解析:合同一旦被确认为无效或被撤销,即将产生溯及力,使合同从订立时起即不具有法律约束力。合同无效或被撤销后,因该合同取得的财产,按缔约过失责任处理,应当予以返还;不能返还的或者没有必要返还的,应折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失,双方都有过错的,应当各自承担相应的责任。 6.根据《合同法》的规定,合同效力表述正确的有()o A.不得约定解除合同的条件 B.可以约定合同生效的条件 C.附生效条件的合同,自条件成就时合同生效 D.附解除条件的合同,自条件成就时失效 E.附生效期限的合同,自期限届至时生效 参考答案:BCDE 解析:当事人对合同的效力可以约定附期限。附生效期限的合同,自期限届至时生效。附终止期限的合同,自期限届满时失效。当事人对合同的效力可以约定附条件。附生效条件的合同,自条件成就时生效。附解除条件的合同,自条件成就时失效。 7.甲、乙于4月1日签订一份施工合同。合同履行过程中,双方于5月1日发生争议,甲于5月20日单方要求解除合同。乙遂向法院提起诉讼,法院于6月30日判定该合同无效。则此合同自()无效。 月1日 月1日 月20日 月30日 参考答案:A 解析:合同无效,自始就没有法律约束力,即自签订之日起就无效。 8.甲公司将其塔吊租给乙公司使用,乙公司却将该塔吊卖给丙公司。依据我国《合同法》的规定,乙公司与丙公司的塔吊买卖合同属于()合同。 A.无效 B.可撤销 C.效力待定 D.可变更 参考答案:C 解析:这属于《合同法》规定的“无处分权人处分他人财产的合同效力”的问题。《合同法》规定,当事人订立合同处分财产时,应当享有财产处分权,否则合同无效。但是,法律规定,无处分权的人处分他人的财产,经权利人追认或者无处分权的人订立合同后取得处分权的,该合同有效。 9.订立合同时,当事人在合同内对价款没有作出明确规定。合同生效后,双方通过协商也未达成一致,则应按照()的市场价格履行。 A.订立合同时订立地 B.订立合同时履行地 C.履行合同时订立地 D.履行合同时履行地 参考答案:B 解析:订立合同时,当事人在合同内对价款没有作出明确规定。合同生效后,双方通过协商也未达成一致,则应按照订立合同时履行地的市场价格履行。 10.按照市场行情约定价格的合同,合同履行时市场行情发生波动,则()执行。 A.价格上涨按原价格执行,价格下降按新价格 B.无论上涨还是下降均按原合同价 C.无论上涨还是下降均按新价格 D.价格下降按原价格执行,价格上涨按新价格 参考答案:C 解析:按照市场行情约定价格的合同,合同履行时市场行情发生波动,则无论上涨还是下降均按原合同价执行;另有约定的除外。 单项选择题 1.合同变更的定义()。 A.指当事人对已发生法律效力,且已履行或者完全履行的合同,进行修改或补充所达成的协议 B.指当事人对已发生法律效力,但尚未履行或者尚未完全履行的合同,进行修改或补充所达成的协议 C.指当事人对还未发生法律效力,且尚未履行或尚未完全履行的合同,进行修改或补充所达成的协议 D.指当事人对还未发生法律效力,但已经履行或完全履行的合同,进行修改或补充所达成的协议 参考答案:B解析:合同变更是指当事人对已发生法律效力,但尚未履行或者尚未完全履行的合同,依法经过协商,对合同的内容进行修改或补充所达成的协议。 2.根据《合同法》的规定,合同变更表述正确的有()。 A.变更必须采用书面形式 B.当事人可以将合同转让给他人 C.当事人经过协商可以改变某些条款的约定 D.必须以明确的新条款内容更换相应条款内容 E.变更的条款对当事人双方有约束力 参考答案:CDE 解析:有效的合同变更,必须有明确的合同内容的变更。当事人对合同变更的内容约定不明确的,推定为未变更。当事人变更有关合同时,必须按照规定办理批准、登记手续,否则合同之变更不发生效力。变更不一定采用书面形式,只要不违反法律法规的规定。 3.施工合同履行过程中,合同一方当事人提出变更合同要求。在双方就变更内容协商期间,合同应()履行。 A.中止 B.终止 C.继续 D.对要求变更的部分中止 参考答案:C 解析:《合同法》规定,当事人协商一致,可以变更合同。未达成一致之前,视为未变更,双方当事人还必须按原合同继续履行。 4.甲、乙签订了房屋买卖合同,甲为出卖人,乙为买受人。随后甲将其合同中的全部权利转让给丙,则此合同转让属于()变更。 A主体 B标的 C权利 D义务 参考答案:C 解析:这属于《合同法)规定的“债权(权利)转让”的情况,属于内容变更中的权利变更。债权转让是指合同债权人通过协议将其债权全部或部分转让给第三人的行为。债权人可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人。 5.甲公司通过资产重组被乙公司兼并后,法定代表人易人。由于乙公司的经营方针改变,乙公司不愿履行甲方公司法定代表人原来签订的供货合同的义务,此时甲公司原签订的合同应()。 A.继续有效 B.因甲方公司已不存在而无效 C.需与乙公司协商变更部分合同条款的内容后才能继续有效 D.合同需经乙方司法定代表人补充签字才有效 参考答案:A 解析:合同的效力不会因当事人与其他法人或组织合并(或分立)而改变。 6.出现()等情形,当事人可以解除合同。 A.不可抗力 B.在履行期限届满之后,当事人一方明确表示或以自己的行为表明不履行主要债务 C.当事人一方延迟履行主要债务,经催告后在合理的期限内仍未履行 D.当事人一方延迟履行债务或有其他违法行为,致使不能实现合同目的 E.法律规定的其他情形 参考答案:CDE 解析:出现不可抗力致使不能实现合同目的,当事人可以解除合同。在履行期限届满之前,当事人一方明确表示或以自己的行为表明不履行主要债务的,当事人可以解除合同。 7.当事人既约定违约金,又约定定金的,一方违约时,对方( )。 A.可以选择适用违约金 B.可以选择定金条款 C.可以选择适用违约金或者定金条款 D.根据造成的损失赔偿 参考答案:C 解析:根据《合同法》第116条规定,当事人既约定违约全,又约定定金的,一方违约时,对方可以选择适用违约金或者定金条款。 8.当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担( )违约责任。 A.继续履行 B.采取补救措施 C.行政拘留 D.赔偿损失 E.恢复原状 参考答案:ABD 解析:根据《合同法》第107条规定,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施和赔偿损失等违约责任。 9.当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的,对方可以要求履行,但( )除外。 A.尚属能够履行 B.法律上或者事实上不能履行 C.债务的标的不适于强制履行 D.债权人在合理期限内未要求履行 E.债务履行费用过高 参考答案:BCDE 解析:根据《合同法)的规定,当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的,对方可以要求履行,但有下列情形之一的除外:①法律上或者事实上不能履行的;②债务的标的不适于强制履行或者履行费用过高的;③债权人在合理期限内未要求履行的。 10.甲承包人施工过程中,由于自身管理原因,未经监理工程师同意改变了已被批准的施工组织设计,导致同时在现场施工的乙承包人受到损失。按照(合同法)的违约责任原则,乙承包人的损失应( )。 A.视为发包人的主观过错,要求发包人赔偿 B.视为发包人的合同责任,要求发包人赔偿 C.视为监理工程师协调不力,要求监理人赔偿 D.直接要求甲承包人赔偿 参考答案:B 解析:索赔只能按合同关系进行,由于甲承包人原因导致乙承包人受到损失,发包人应承担协调不力或管理不善的合同责任,乙承包人可以向发包人提出赔偿。然后,发包人可以根据施工合同向甲承包人进行追偿。 1.根据规定,担保人必须是第三人的担保方式是( )。 A.保证 B.质押 C.定金 D.留置 参考答案:A 解析:保证必须由第三人(保证人,被保证合同(主合同)当事人,债权人与债务人之外的第三方)向债权人作出。 2.采用质押方式作为合同担保时,主要特点表现为( )。 A.担保财产需转移给债权人 B.担保财产不需转移给债权人 C.担保财产在担保期间内债权人可使用 D.担保财产在担保期间内债权人无权使用 E.债务人不履行债务时,债权人可依法处置担保财产 参考答案:ADE 解析:采用质押方式作为合同担保时,担保财产需转移给债权人。担保财产在担保期间内债权人无权使用。债务人不履行债务时,债权人有权依法以担保财产折价或以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。 3.在《担保法)规定的五种担保方式中,既允许债务人用自己的财产也可以用第三人财产向债权人提供担保的方式有( )。 A.保证 B.抵押 C.动产质押 D.留置 E.定金 参考答案:BC 解析:抵押是指债务人或第三人不转移对抵押财产的占有,将该财产作为债权的担保。质押是指债务人或第三人将动产或财产权利移交债权人占有,将该财产或财产权利作为债权的担保。质押分为动产质押与权利质押。“保证”必须是第三人提供担保,“留置”的财产,一定是合同中对方的财产。“定金”一定是由合同约定的一方向对方当事人支付。 4.王某与某信用社签订一份贷款合同,信用社要求王某提供保证人。依照我国《担保法》规定,下列主体可以作为保证人的是( )。 A.某大学教授 B.某企业财务科 C.某公立小学 D.某街道办事处 参考答案:A解析:企业法人的分支机构、职能部门,国家机关,学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体等不能作为保证人。 5.依据《合同法》的违约责任承担原则,发包人可以不赔偿承包人损失的情况是( )。 A.建设资金未能按计划到位的施工暂停 B.发包人改变项目建设方案的工程停建 C.传染病流行导致施工暂停 D.征地拆迁工作不顾利导致施工现场移交延误 参考答案:C 解析:《合同法)规定:对于因不可抗力导致的合同不能履行,应当根据不可抗力的影响程度,部分或者全部免除责任。“传染病流行导致施工暂停”属于不可抗力事件,发包人依法可以不赔偿承包人损失。 6.甲公司运送一批建筑材料给乙公司,甲公司的法定代表人李某委托某汽车运输公司运输。汽车运输公司安排本公司司机刘某运送。在运输过程中,因刘某的过失发生交通事故,致使建筑材料受损。乙公司因未能及时收到建筑材料而受到损失,则乙公司应向( )要求赔偿损失。 A.甲公司 B.李某 C.刘某 D.汽车运输公司 参考答案:A 解析:《合同法》规定,合同当事人在履行合同中不论其主观上是否有过错,即主观上有无故意或过失,只要造成违约的事实,均应承担违约法律责任。《合同法》还规定,当事人一方因第三人的原因造成违约的,应向对方承担责任。因此,本题中的赔偿要求只能按合同关系来进行,乙公司应向甲公司要求赔偿损失;甲公司追究汽车运输公司的责任。 7.施工单位因违反施工合同而支付违约金后,建设单位仍要求其继续履行合同,则施工单位应( )。 A.拒绝履行 B.继续履行 C.缓期履行 D.要求对方支付一定费用后履行 参考答案:D 解析:根据《合同法)的规定,违约当事人不论是否已经承担赔偿损失或者违约金的责任,都必须根据对方的要求,井在自己能够履行的条件下,对原合同未履行部分继续按照要求履行。 8.某建设工程施工合同履行中,施工单位违约,则其可能承担违约责任的形式有( )。 A.支付违约金与解除合同 B.赔偿损失与修理、重作、更换 C.定金与支付违约金 D.继续实际履行与解除合同 E.赔偿损失与实际履行 参考答案BE 解析:当事人违反合同的事实发生后,为防止损失发生或者扩大,而由违反合同行为人依法律规定或者约定采取修理、更换、重新制作等补救措施。违约当事人不论是否已经承担赔偿损失或者违约金的责任,都必须根据对方的要求,在自己能够履行的条件下,对原合同未履行部分继续按照要求履行。当事人既约定违约金又约定定金的,一方违约时,对方可以选择适用违约金或者定金条款;但是,二者不能合并使用。 9.因发生不可抗力致使施工合同解除,但( )条款仍对合同双方有约束力。 A.清理 B.质量控制 C.进度控制 D.争议解决 E结算 参考答案:ADE 解析:不可抗力发生后致使合同的主要目的不能实现的,合同可依法解除。根据《合同法》的规定,权利义务的终止不影响合同中结算和清理条款的效力。 10.如果当事人在合同中没有约定通过仲裁解决争议,则只能通过( )作为解决争议的最终方式。 A.调解 B.审查 C。诉讼 D.和解 参考答案:C解析:如果当事人没有在合同中约定通过仲裁解决争议的,只能通过诉讼作为解决争议的最终方式。 单项选择题 1、被告在收到人民法院发送的起诉状副本之日起( )日内提出答辩状o B,7 参考答案:D 解析:被告在收到人民法院发送的起诉状副本之日起15日内提出答辩状。 2.在民事诉讼中,当事人拒绝陈述的,( )。 A.人民法院应中止审理 B.人民法院应终止审理 C.人民法院应重新调查 D.不影响人民法院根据证据认定案件事实 参考答案:D 解析:在民事诉讼中,当事人拒绝陈述或答辩的,不影响人民法院的审理。 3.关于地域管辖的说法中,正确的有( )。 A.地域管辖是在人民法院组织系统内部,从横向确认人民法院的管辖范围,是在级别管辖的基础上确认的 B.地域管辖的一般原则是“被告就原告” C.专属管辖具有排他性 D.法律规定,基层法院管辖第一审民事案件 E.因合同纠纷提起的诉讼,由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖 参考答案:ACDE 解析:地域管辖的一般原则是“原告就被告”。 4.甲市的A公司与乙市的B公司在丙市签订施工合同,该工程位于丁市。双方在合同履行中发生争议,则对此案有管辖权的法院是( )市人民法院。 A.甲 B.乙 C.丙 D.丁 参考答案:D 解析:《民事诉讼法》规定,因不动产纠纷提起的诉讼,由不动产所在地人民法院管辖。因此,施工合同产生的纠纷,由工程所在地的人民法院管辖。 5.合同双方当事人可以约定选择下列( )人民法院作为合同纠纷的管辖法院。 A.被告住所地 B.合同履行地 C.合同签订地 D.原告住所地 E.被告当前所在地 参考答案:ABCD 解析:因合同纠纷提起的诉讼,由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。合同双方当事人可以在书面合同中协议选择被告所在地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地人民法院管辖,但不得违反级别管辖和专属管辖 6.人民法院对第二审案件的审理,在下列表述中,正确的有( )。 A.一审判决认定事实基本清楚,引用法律并无不当,发回重判 B.一审判决认定事实清楚,适用法律正确的,判决驳回上诉,维持原判决 C.一审判决认定事实不清,证据不足,发回一审人民法院重审 D.判决适用法律错误的,依法改判 E.当事人对第二审案件的判决,不可以上诉 参考答案:BCDE 解析:第二审的处理。经过审理,按照下列情形,分别处理: ② 决认定事实清楚,适用法律正确的,判决驳回上诉,维持原判决; ① 决适用法律错误的,依法改判;③原判决认定事实错误,或者原判决认定事实不清,证据不足,裁定撤销原判决,发回原审人民法院重审,或者查清事实后改判; ④原判决违反法定程序,可能影响案件正确判决的,裁定撤销原判决,发回原审人民法院重审。人民法院审理对原审判决的上诉案件,应当在第二审立案之日起3个月内审结。第二审人民法院的判决、裁定,是终审的判决、裁定。 7.下列关于执行措施的叙述中,错误的是( )。 A.强制交付法律文书指定交付的财物或者票证 B.强制迁出房屋或者退出土地 C.强制执行法律文书指定的行为 D.被执行人立即3倍支付延期还款期间的债务利息 参考答案:D 解析:被执行人延期还款期间的债务利息应该加倍支付 8.有( )情形的,人民法院应当裁定中止执行。 A.作为一方当事人的公民死亡,需要等待继承人继承权利或者承担义务的 B.申请人撤销申请的 C.只追索赡养费、抚养费、抚育费案件的权利人死亡的 D.作为被执行人的公民死亡,无遗产可供执行,又无义务承担人的 参考答案:A 解析:注意“中止执行”与’终止执行”的区别。出现“申请人撤销申请的;只迫索赡养费、抚养费、抚育费案件的权利人死亡的;作为被执行人的公民死亡,无遗产可供执行,又无义务承担人的”等情况的,应当终止执行。 9.当事人对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议申请重新鉴定的,当提出证据证明存在( )情形时,人民法院应该予以准许。 A.鉴定结论有缺陷 B.鉴定机构或者鉴定人员不具备相关的鉴定资格 C.鉴定程序严重违法 D.鉴定结论明显依据不足 E.经过质证认定不能作为证据使用的其他情形 参考答案:BCDE 解析:对于有缺陷的鉴定结论,可以通过补充鉴定、重新质证或者补充质证等方法解决的,不予以重新鉴定。 10.当事人在诉讼中提交的证据,在下列表述中,正确的有( )。 A.书证应当提交原件 B.书证原件遗失不可以提交副本 C.物证应当提交原物 D.物证原物遗失不可以用复制品代替 E.提交外文书证,不必附有中文译本 参考答案:AC 解析:书证应当提交原件。物证应当提交原物。提交原件或者原物确有困难的,可以提交复制晶、照片、副本、节录本。提交外文书证,必须附有中文译本
天一布艺镇海店
一、单项选择题(共20分题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意)1.普通钢筋混凝土结构用钢的主要品种是( )。A.热轧钢筋B.热处理钢筋C.钢丝D.钢绞线【答案】A【解析】钢筋混凝土结构用钢主要品种有热轧钢筋、预应力混凝土用热处理钢筋、预应力混凝土用钢丝和钢绞线等热轧钢筋是建筑工程中用量最大的钢材品种之一,主要用于钢筋混凝土结构和预应力钢筋混凝土结构的配筋。2.在钢筋混凝土梁中,箍筋的主要作用是( )。A.承受由于弯矩作用而产生的拉力B.承受由于弯矩作用而产生的压力C.承受剪力D.承受因混凝土收缩和温度变化产生的压力【答案】C【解析】箍筋主要是承担剪力的,在结构还能固定受力钢筋的位置,以便绑扎成钢筋骨架。3.某住宅建筑,地上层数为八层,建筑高度为,该住宅属( )。A.低层住宅B.多层住宅C.中高层住宅D.高层住宅【答案】C【解析】住宅建筑按层数分类:一层至三层为低层住宅,四层至六层为多层住宅,七层至九层为中高层住宅,十层及十层以上为高层住宅,除住宅建筑之外的民用建筑高度不大于24m者为单层和多层建筑。大于24m者为高层建筑(不包括高度大于24m的单层公共建筑)。4.某实行建筑高度控制区内房层,室外地面标高为,屋面面层标高为,女儿墙顶点标高为,突出屋面的冰箱间顶面为该建筑的最高点,其标高为,该房屋的建筑高度是( )m。A....【答案】D【解析】实行建筑高度控制区内建筑高度,应按建筑物室外地面至建筑物和构筑物最高点的高度计算。则该房屋的建筑高度为=()=.建筑钢材拉伸试验测的各项指标中,不包括( )。A.屈服强度B.疲劳强度C.抗拉强度D.伸长率【答案】B【解析】反映建筑钢材拉伸性能的指标包括屈服强度,抗拉强度和伸长率。屈服强度是结构设计中钢材强度的取值依据。伸长率是钢材发生断裂时所能承受永久变形的能力。伸长率越大,说明钢材的塑性越大。6.砌体结构墙、柱高厚比验算,是为了保证墙,柱满足( )要求。A.受压承载力B.受剪承载力C.局部受压承载力D.稳定性【答案】D【解析】砌体结构房屋中的墙、柱是受压构件。除了要满足承载力要求外,还必须保证其稳定性,以防止在施工和使用过程中发生倾斜、鼓出等现象(砌体结构设计规范)规定,用验算墙、柱高厚比的方法来进行墙、柱稳定性的验算。7.测定混凝土立方体抗压强度采用的标准度件,其养护龄期是( )。A.7天B.14天C.21天D.28天【答案】D【解析】混凝土立方体抗压标准强度(又称立方体抗压强度标准值)是指按标准方法制作和养护的边长为150mm的立方体度件,在28龄期,用标准度验方法测得的抗压强度总体分布中具有不低于95%保证率的抗压强度值,以表示。8.工程测量用水准仪的主要功能是( )。A.直接测量待定点的高程B.测量两个方向之间的水夹角C.测量两点间的高差D.直接测量竖直角【答案】C【解析】水准仪的主要功能是测量两点间的高差,它不能直接测量待定点的高程,但可由控制点的已知高程来推算测点的高程。利用视距测量原理,它还可以测量两点间的水平距离。9.对某一施工现场进行高程测设,M点为水准点,已知高程为;N点为待测点,安置水准仪于M,N之间,先在M点立尺,读得后视读数为,然后在N点立尺,读得前视读数为点高程为( )m。A....【答案】D【解析】设B为待测点,其设计高程为HB,A为水准点,已知其高程为HA。为了将设计高程HB测定于B,安置水准仪于A、B之间,先在A点立尺,读得后视读数为m;然后在B点立尺。为了使B点的标高等于设计高程HB,升高或降低B点上所立之尺,使前视尺之读数等于b,B点高程可按下式计算:HB-HA+m-b则N点高程式=+=.当地质条件和场地条件许可时,开挖深度不大的基坑最可取的开挖方案是( )。A.放坡挖土B.中心岛式(墩工)挖土C.盘式挖土D.逆作法挖土【答案】A【解析】放坡开挖是最经济的挖土方案。当基坑开挖深度不大、周围环境允许,经验算能确保土坡的稳定性时,可采用放坡开挖。11.基坑土方填筑应( )进行回填和夯实。A.从一侧向另一侧平推B.在相对两侧或周围同时C.由近到远D.在基抗卸土方便处【答案】B【解析】土方填筑与压实的要求是:①填方的边坡坡度应根据填方高度,土的种类和其重要性确定。对使用时间较长的临时性填方边坡坡度,当填方高度小于10m时,可采用1:;超过10m,可作成折线形,上部采用1:。下部采用1:。②填土应从场地最低处开始,由下而上整个宽度分层铺填。③填方应在相对两侧或周围同时进行回填和夯实。④填土应尽量采用同类土填筑,填方的密实度要求和质量指标通常以压实系数人。表示,填土应控制土的压实系数人。满足设计要求。高钢筋混凝土烟囱筒身混凝土施工最适宜的模板选择为( )。A.木模板B.组合钢模板C.滑长模板D.散支散拆胶合板模板【答案】C【解析】木模板的优点是制作、拼装灵活,较适用于外形复杂或异形混凝土构件及冬期施工的混凝土工程;缺点是制作量大,木材资源浪费大等。组合钢模板的优点是轻便灵活、拆装方便、通用性强、周转率高等;缺点是接缝多且严密性差,导致混凝土成型后外观质量差。没升模板宜用于浇筑剪力墙体系或简体体系的高层建筑,高耸的向仓、水塔、竖井、电视塔、烟囱、框架等构筑物。散支散拆胶合板模板的优点是自重轻、板幅大、板面平整、施工安装方便简单等。13.室内防水工程施工环境温度应符合防水材料的技术要求,并宜在( )以上。A.-5℃B.5℃C.10℃D.15℃【答案】B【解析】室内防水施工环境温度应符合防水材料的技术要求,并宜在5℃以上。14.花岗石幕墙饰面板性能应进行复验的指标是( )。A.防滑性B.反光性C.弯曲性能D.放射性【答案】D【解析】饰面板(砖)工程应对下列材料及其性能指标进行复验:①室内用花岗石的放射性;②粘贴用水泥的凝结时间、安定性和抗压强度;③外墙陶瓷面砖的吸水率;④寒冷地区外墙陶瓷的抗冻性。15.下列关于幕墙节能工程的说法,正确的是( )。A.采用了一种节能材料或节能设施,可称为节能幕墙B.幕墙节能工程验收可在单位工程竣工验收后进行C.幕墙节能工程是建筑节能工程的一个分项工程D.传热系数是衡量各种建筑材料的主要热工指标【答案】C【解析】A项,节能幕墙一般采用隔热型材、中空玻璃(中空低辐射镀膜玻璃等)、高性能密封材料、优质五金件(多点锁等)以及采取相应的保温或遮阳设施,但不是采用了其中一种或多种材料或设施。就可称为节能幕墙。幕墙的各项热式工指标标满足节能规范对该建筑物要求。才可称为节能幕墙;B项,幕墙节能工程应纳入建筑节能分部工程进行验收;单位工程竣工验收应在建筑节能分部工程验收合格后进行;D项,传热系数是衡量围护结构的热工指标,导热系数是衡量各种建筑材料的热工指标。16.凡是担任建筑工程项目的施工负责人,根据工程类别必须在房屋建筑,装饰装修工程施工管理签章文件上签字加盖( )专用章。A.项目资料员B.项目监理工程师C.项目经理D.注册建造师【答案】D【解析】凡是担任建筑工程项目的施工负责人,根据工程类别必须在房屋建筑,装饰装修工程施工管理签章文件上签字并加盖本人注册建造师专用章。17.建筑装饰装修工程施工管理过程中,注册建筑师签章文件代码为CN,下列说法正确的是( )。A.工程延期申请表是施工进度管理文件B.工程分包合同是施工组织管理文件C.隐藏工程验收记录是质量管理文件D.施工现场文明施工措施是安全管理文件【答案】C【解析】A项,工程延期申请表是施工组织管理文件;B项,工程分包合同管理文件;D项,施工现场文明施工措施是施工环保文明施工管理文件。18.当建筑工程质量不符合要求时正确的处理方法是( )。A.经返工重做或更换器具,设备的检验批,不需要重新进行验收B.经有资质的检测单位检测鉴定能达到设计要求的检验批,应以予以验收C.经有资质的检测单位检测鉴定能达到设计要求,虽经原设计单位核算能满足结构安全和使用功能的检验批,但仍不可予以验收D.经返修或加固处理的分项,分部工程,一律不予验收【答案】B【解析】A项,经返工重做或更换器具,设备的检验批,应重新进行验收;C项,经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求。但经原设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功能的检验批。可予以验收;D项,经返修或加固处理的分项、分部工程,虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求,可按技术处理方案和协商文件进行验收。19.民用建筑工程根据控制室内环境污染的不同要求分为Ⅰ类和Ⅱ类,属于Ⅰ类民用建筑工程的是( )。A.办公楼B.旅馆C.餐厅D.住宅【答案】D【解析】民用建筑根据控制室内环境污染的不同要求分为两类。Ⅰ类民用建筑工程包括:住宅、医院、老年建筑、幼儿园、学校教室等;Ⅱ类民用建筑工程:办公楼、商店、旅馆、文件娱乐场所、书店、图书馆、展览馆、体育馆、公共交通等候室、餐厅、理发店等。20.根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204)规定。检验批中的一般项目,其质量经抽样检验应合格;当采用计数检验时,除有专门要求外,合格点率应达到()以及上,且不得有严重缺陷。A.50%B.70%C.80%D.90%【答案】C【解析】检验批合格质量符合下列规定:①主控项目的质量经抽样检验合;②一般项目的质量经抽样检验合格;当采用计数检验时,除有专门要求外,一般项目的合格点率达到80%及以上,且不得有严重缺陷;③具有完全的施工操作依据和质量验收记录。二、多项选择题(共10题,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上的符合题意的。至少1个错项,错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得分)21.装饰装修细部工程中的护栏和扶手制作和安装中,护栏高度,栏杆间距,安装位置必须符合规范要求,下列表述正确的有( )。A.幼儿园楼梯栏杆垂直杆件间的净距不应大于.中小学室外楼梯及水平栏杆(或栏板)的高度不应小于.多层住宅室内楼梯扶手高度不应小于.当护栏一侧距楼地面高度为10m及上时,护栏玻璃应使用钢化玻璃E.幼儿园阳台的护栏净高不应小于【答案】ABE【解析】C项,居住 建筑扶手高度不应小于,楼梯水平段栏杆长度大于时,其扶手高度不应小于;D项,护栏玻璃应使用公称厚度不小于12mm的钢化玻璃或钢化夹层玻璃;当护栏一侧距楼地面高度为5m及以上时,应使用钢化夹层玻璃。22.加气混凝土砌块的特性有( )。A.保温隔热性能好B.自重轻C.强度高D.表面平整,尺寸精确E.干缩小,不易开裂【答案】ABD【解析】加气混凝土砌块的优点是:①保温隔热性能好,用作墙体可降低建筑物采暖、制冷等使用能耗;②其表现密度小,可减轻结构自重,有等于提高建筑物抗震能力;③表面平整、尺寸精确,容易提高墙面平整度;④可锯、刨、钻、钉,施工方便快捷;缺点是:由于其吸水导温缓慢,导致干缩大、易开裂,且强度不高,表面易粉化,故需要采取专门措施。23.钢化玻璃的特性包括( )。A.机械强度高B.抗冲击性好C.弹性比普通玻璃大D.热稳定性好E.易切割,磨削【答案】ABCD【解析】钢化玻璃机械强度高,抗冲击性也很高,弹性比普通玻璃大得多,热稳定性好。在受急冷急热作用时,不易发生炸裂,碎后不易伤人,但钢化玻璃使用时不能切割、磨削,边角亦不能碰击挤压,需按设计尺寸、规格进行加工定制。24.混凝土的自然养护方法有( )。A.覆盖浇水养护B.塑料布覆盖包裹养护C.养生液养护D.蒸汽养护E.升温养护【答案】AC b【解析】混凝土的养护方法有自然养护和加热养护两大类。现场施工一般自然养护。自然养护可分覆盖浇水养护。薄膜布覆盖包裹养护和养生液养护等。25.建筑装饰装修吊顶工程,下列施工方法正确的有A.主龙骨应平行房间短向布置B.吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mmC.纸面石膏板应在自由状态下进行固定,固定时应从板的四周向中间固定D.纸面石膏板的长边应平行于主龙骨安装,短边平行搭接在次龙骨上E.吊杆长度大于1500mm时,应设置反向支撑【答案】BE【解析】A项,主龙骨宜平行房间长向布置;C项,板材应在自由状态下进行固定,固定时应从板的中间向板的四周固定;D项,纸面石膏板的长边(即纸包边)应垂直于次龙骨安装,短边平行拱接在次龙骨上,搭接宽度宜为次龙骨宽度为1/2。26.烧结普通压和毛石砌筑而成的基础特点有( )。A.抗压性能好B.整体性较好C.抗拉、抗弯、抗剪性能较好D.施工操作简单E.适用于地基坚实,均匀,上部荷载较小的基础工程【答案】ADE【解析】砖、石基础主要指由烧结普通劳动者砖和毛石砌筑而成的基础,均发球则性基础范畴。砖、石基础的特点是抗压性能好,整体性、抗拉、抗弯、抗剪性能较差,材料易得,施工操作简便,造价较低。适用于地基坚实、均匀、上部荷载较小,7层和7层以上的一般民用建筑和墙承重的轻型厂房基础工程。27.按《建筑内部装修防火施工及验收规范》(GB50354)中的防火施工和验收的规定,下列说法正确的有( )。A.装修施工前,应对各部位装修材料的燃烧性有进行技术交底B.装修施工前,不需按设计要求编写防火施工方案C.建筑工程内部装修不得影响消防设施的使用功能D.装修材料进场后,在项目经理监理下,由施工单位材料员进行现场见证取样E.装修材料现场进行阻燃处理,应在相应的施工作业完成后进行抽样检验【答案】ACE【解析】B项,装修施工应按设计要求编写施工方案;D项,装修材料进入施工现场后,应《建筑内部装修防火施工及验收规范》(GB50354)中的有关规定,在监理单位或建设单位监督下,由施工单位有关人员现场取样,并应由具备相应资质的检验单位进行见证取样检验。28.民用建筑工程验收时室内环境污染浓度监测涉及的污染物有( )。A.甲醛B.挥发性有机化合物C.苯D.二氧化硫E.氨【答案】AC【解析】民用建筑工程验收时室内环境污染浓度监测涉及的污染物有氨、甲醛、苯和总挥发性有机化合物(TVOC)等。29.下列常用建筑内部装修材料的燃烧性能为B级的有( )A.甲醛B.挥发性有机化合物C.苯D.二氧化硫E.氨【答案】BC【解析】ADE三项燃烧性能均属于A级。30.混凝土应按国家现场标准《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55)的有关规定,根据混凝土( )等要求进行配合比设计。A.吸水率B.强度等级C.耐久性D.工作性E.分层度【答案】BCD【解析】混凝土应按国家现行校准《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55)的有关规定,根据混凝土强度等级,耐久性和工作性等要求进行配合比设计。三、案例分析题(共4题,每题20分)(一)背景资料某写字楼工程,地下1层,地上10层,当主体结构已基本完成时,施工企业根据工程实际情况,调整了装修施工组织设计文件,编制了装饰工程施工进度网络计划,经总监理工程师审核批准后组织实施。如下图:在施工过程中发生了以一事件:事件一:工作E原计划6天,由于设计变更改变了主要材料规格与材质,经总监理工程师批准,E工作计划改为9天完成,其他工作与时间执行网络计划。事件二:一层大厅轻钢龙骨石膏板吊顶,一盏大型水晶灯(垂100kg)安装在吊顶工程的主龙骨上。事件三:由于建设单位急于搬进写字楼办公室,要求提前竣工验收,总监理工程师组织建设单位技术人员,施工单位项目经理及设计单位负责人进行了竣工验收。问题:1.指出本装饰工程网络计划的关键线路(工作),计算计划工期。2.指出本装饰工程实际关键线路(工作),计算实际工期。3.灯安装是否正确?说明理由4.竣工验收是不明妥当?说明理由答:1.用标号法找关键线路,计算工期。如下图所示。则计划关键线路为:B-C―F-G;计划工期为17天。2.用标号法找关键线路,计算工期,如下图所示。则实际关键线路为:B-E―H;实际工期为19天。3.不正确。因为安装在吊顶工程主龙骨上的大型水晶灯属重型灯具,根据装饰装修工程施工技术更档,重型灯具。电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上,必须增高附加吊杆。4.不妥当。因为竣工验收应分为三个阶段:(1)竣工验收的准备参与工程建设的各方应做好竣工验收的准备;(2)初步验收:施工单位在自检合格基础上,填写竣工工程报验单,由总监理工程师组织专业监理工程理财,对工程质量进行全面检查,经检查验收合格后,由总监签署工程竣工报验单,向建设单位提出质量评估报告;(3)正式验收:由建设单位接到监理单位的质量评估和竣工报验单后,审查符合要求即组织正式验收(二)背景资料某办公楼工程,建筑面积23723m2,框架剪力墙结构,地下1层,地上12层,首层高,标准层高,顶层房间为有保温层的轻钢龙骨纸面石膏板吊顶。工程结构施工采用外双排落地脚手架,工程于2007年6月15日开工,计划竣工日期为2009年5月1日。事件一:2008年5月20日7时30分左右,因通道和楼层自然采光不足,瓦工陈某不慎从9层未设门槛的管道井竖向洞口处坠落地下一层混凝土底板上,当场死亡。事件二:顶层吊顶安装石膏板前,施工单位仅对吊顶内管道设备安装申报了隐蔽工程验收,监理工程师提出申报验收有漏项,应补充验收申报项目:问题:1.程结构施工脚手架是否需要编制专项施工方案?说明理由。2.一中,从安全管理方面分析,导致这起事故发生的主要原因是什么?3.地的竖向洞口应采用哪些方式加以防护?4.吊顶隐蔽工程验收还应补充申报哪些验收项目?答:1.本工程结构施工脚手架需要编制专项施工方案:理由:根据《危险性较大的分部分分项工程安全整理办法》规定:脚手架高度超过24m的落地式钢管脚手架。各类工具式脚手架和卸料平台等工程需要单独编制专项施工方案。本工程中,脚手架高度×11m+=>24m,因此必须编制专项施工方案。2.导致这起事故发生的主要原因包括:①烂醉如泥层管道井竖向洞口无防护;②楼层内在自然采光不足的情况下没有设置照明灯具;③现场安全检查不到位,对事故隐患未能及时发现并整改;④工人的安全教育不到位,安全意识淡薄。3.采取的防护措施有:墙面等处的竖向洞口,凡落地的洞口应加装开关式、固定式或工具式防护门,门栅网格的间距大于15cm,也可采用防护栏杆,下设挡脚板。4.吊顶隐蔽工程验收应补充验收申请的项目有:①设备安装及水管试压;②木龙骨防火、防腐处理;③预埋件或拉结筋;④吊杆安装;⑤龙骨安装;⑥填充材料的设置等。(三)背景资料某小区内拟建一座6层普通砖泥结构住宅楼,外墙厚370mm,内墙厚240mm,抗震设防烈度7度,某施工单位于2009年5月与建设单位签订了该项工程总承包全同。合同工程量清单报价中写明:瓷砖墙面积为100m2,综合单位为110元/m2。事件一:现场需要安装一台物料提升机解决垂直运输问题,物料提升机运到现场后,项目经理部按照技术人员提供的装配图集组织人员进行安装,安装结束后,现场机务员报请项目经理批准,物料提升机正式投入使用。事件二:现场施工工程中为了材料运输方便,在内墙处留置临时施工洞口,内墙上留直搓。并沿墙高每八皮砖(490mm)设置了2¢6钢筋,钢筋外露长度为500mm。事件三:由于工期紧,装修从顶层向下施工,给排水明装主管(无套管)从首层向上安装,五层卫生间防水施工结束后进行排水主管安装。事件四:施工过程中,建设单位调换了瓷砖的规格型号,经和平单位核算综合单位为150元/m2,该分项工程施工完成后,经监理工程师实测确认瓷砖粘贴面积为1200m2,但建设单位尚未确认该变更单位,施工单位用净值法进行了成本分析。备注:BCWS-计划完成工作预算费用BCWP-已完工作预算费用ACWP-已完工作实际费用CV-费用偏差问题:1.事件一中,物料提升机使用是否符合要求?说明理由。2.事件二中,砖墙留搓的质量控制是否正确?说明理由。3.事件三中,五层卫生间防水存在什么隐急?说明理由。4.计算墙面瓷砖粘贴分项工程的BCWC,BCWP,ACWP,CV,并分析成本状况。答:1.不符合要求。因为针对提升工艺和施工现场作业条件,编制专项作业施工方案,安装搭设必须按照设计要求和规定程序进行,验收应由项目经理组织,项目施工。技术、安全、作业班级负责人等有关人员参加,经验收并进行核载试验,确认符合要求后力一可正式投入使用。2.不正确。理由:现场留搓处,拉接钢筋的进入长度不符合现行规范规定"埋入长度从留搓处算起每边均不应小于500mm,对于抗震设防烈度6度、7度的地区,不应小于1000mm的要求。3.存在漏水隐患。理由:因为后进行排水主管道安装会在已经施工完成的防水层上开洞穿管,两修补防水层,不能保证防水层的整体性,如果管道根部与防水交接处处理不好,将会留下质量隐患,而发生渗出漏现象。4.计划瓷砖粘贴面积1000㎡,预算价格110元/㎡,实际价格150元/㎡,实际瓷砖粘贴面积1200㎡;则BCWS=计划工作量×预算单价=1000㎡×110元/㎡=11万元;BCWP=已完工作量×预算单价=1200㎡×110元/㎡=万元;ACWP=已完工作量×实际单价=1200㎡×150元/㎡=18万元;CV=BCWP-ACWP==万元费用偏差为负值,表示实际费用超预算费用。(四)背景资料甲公司投资建设一幢地下一层,地上五层的框架结构商场工程,乙方施工企业中标后,双方采用《建设工程施工合同》(示范文本)GF-1999-0201)签订了合同。合同采用固定总价承包方式。合同工期为405天,并约定提前或逾期竣工的奖罚标准为每天5万元。合同履行中出现了以下事件:事件一:乙方施工至首层框架柱钢筋绑扎时,甲方书面通知将首层及以上各层由原设计层高米变更为米,当日乙方停工,25天后甲方才提供正式变更图纸,工程恢复施工,复工当日乙方立即提出停工损失150万元和顺延工期25天的书面报告及相关索赔资料,但甲方收到后始终未予答复。事件二:在工程装修阶段,乙方收到了经甲方确认的设计变更文件,调整了部分装修材料的品种和档次。乙方在施工完毕三个月后的结算中申请了该项设计变更增加费80万元。但遭到甲方的拒绝。事件三:从甲方下达开工令起至竣工验收合格止,本工程历时425天。甲方以乙方逾期竣工为由从应付款中扣减了违约金100万元,乙方认为逾期竣工的责任在于甲方。问题:1.事件一中,乙方的索赔是否生效?结合合同索赔条款说明理由。2.事件二中,乙方申报设计变更增加费是否符合约定?结合合同变更条款说明理由3.事件三中,乙方是否逾期竣工?说明理由并计算奖罚金额。答:1.事件一中,乙方的索赔生效。该事件是由非承包单位所引起,承包人按照通用合同条款的约定,在索赔事件发生后28天内提交了索赔意向通知及相关索取资料,提出费用和工期索赔要求,并说明了索赔事件的理由。2.乙方申报设计变更增加费不符合约定。理由:乙方已过索赔权利的时效,根据有关规定,乙方必须在发生索赔事项28天内经过工程师同意,提交索赔报告,但本案例三个月后才提,超出索赔时效,丧失要求索赔的权利,所以甲方可不赔偿。3.乙方不是逾期竣工,理由:因为造成工程延期是由建设单位提出变更引起,非施工单位责任,乙方已有效提出索赔要求,所以甲方应给予工期补偿,甲方给乙方的费用索赔为20×5=100万元,延长工期20天
优质工程师考试问答知识库